精選裝飾合同模板集錦

精選裝飾合同模板集錦（精選33篇）

精選裝飾合同模板集錦 篇1

　　合同編號：_________

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________

　　委托代理人：_________

　　單位：_________

　　住所地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________

　　法定代表人：_________

　　注冊地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_________市_________區(qū)（縣）_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2 住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4 總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設(shè)計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.5 工程期限_________天； 開工日期_________天_________月_________日； 竣工日期_________天_________月_________日；

　　1.6 工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。

　　第二條 施工單位資格

　　乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條 材料供應(yīng)

　　3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；

　　3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條 工程質(zhì)量

　　4.1 本工程執(zhí)行_________（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。

　　4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4.5 在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。合同編號：_________

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________

　　委托代理人：_________

　　單位：_________

　　住所地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________

　　法定代表人：_________

　　注冊地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，特簽訂訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_________市_________區(qū)（縣）_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2 住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　�。�3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1.4 總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設(shè)計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.5 工程期限_________天； 開工日期_________天_________月_________日； 竣工日期_________天_________月_________日；

　　1.6 工程內(nèi)容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。

　　第二條 施工單位資格

　　乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的'，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條 材料供應(yīng)

　　3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；

　　3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條 工程質(zhì)量

　　4.1 本工程執(zhí)行_________（填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　4.2 本工程由_________方設(shè)計施工方案。

　　4.3 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.4 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4.5 在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。4.6 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé)，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。

　　第五條 工程驗收

　　5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：_________。

　　乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

　　5.2 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見附表九：工程結(jié)算單）；

　　5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。

　　第六條 工程款支付方式

　　6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

　�。�1）本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當(dāng)于總價款_________％的工程款；

　�。�2）完成_________％的工程量之日后的_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________％的工程款；

　　（3）竣工驗收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________％的工程款。

　�。�4）竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價款_________％的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6.2 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　6.3 雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

　　6.4 竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________％的保修基金�？⒐を炇蘸细窈骭________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

　　第七條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　第八條 工程監(jiān)理

　　8.1 本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。

　　8.2 本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。

　　8.3 為保證施工正常進行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理�？偙O(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第九條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　9.1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。9.2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　9.3 使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

　　第十條 乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：

　　10.1 乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。

　　10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設(shè)計（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費用。

　　10.3 乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第十一條 甲方工作

　　11.1 甲方應(yīng)在開工前_________天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　11.3 如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。

　　11.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；

　　11.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、工程竣工驗收。

　　第十二條 乙方工作

　　12.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；

　　12.2 嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　12.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；

　　12.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　　12.6 指派_________為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　12.7 乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。

　　第十三條 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

　　第十四條 工期延誤

　　14.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：

　�。�1）工程量變化或設(shè)計變更；（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　14.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　14.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　14.4 因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第十五條 違約責(zé)任

　　15.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失；

　　15.2 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責(zé)；

　　15.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失；

　　15.4 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。

　　15.5 由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責(zé)修理，工期不予順延；

　　15.6 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。

　　15.7 甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　第十六條 合同的變更和解除

　　17.1 合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款_________％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　17.2 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　第十七條 垃圾清運

　　因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責(zé)支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　第十八條 聲明及保證

　　甲方：

　　18.1 甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　18.3 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18.4 甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　18.1 乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　18.3 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。18.4 乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第二十條 不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第二十一條 通知

　　21.1 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　21.2 各方通訊地址如下：_________。

　　21.3 一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第二十二條 爭議的處理

　　22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　22.2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十三條 解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第二十四條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五條 合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　委托代理人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

精選裝飾合同模板集錦 篇2

　　發(fā)包人(簡稱甲方)：

　　承包人(簡稱乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況和造價、工期

　　一、工程概況：

　　1、甲方裝飾裝修的住房需具產(chǎn)權(quán)合法擁有者或產(chǎn)權(quán)合法擁有者的書面委托。

　　乙方需經(jīng)工商行政管理部門核準登記的企業(yè)，并具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的資質(zhì)證書或裝飾裝修協(xié)會核發(fā)的資質(zhì)資格證書。企業(yè)資質(zhì)。

　　2、裝飾裝修施工地址：區(qū)(縣)路巷(社區(qū))號樓室。

　　3、住房結(jié)構(gòu)：房型房廳廚衛(wèi)陽臺，套內(nèi)施工面積平方米。

　　4、裝飾裝修施工內(nèi)容：見附表一《裝飾裝修工程項目表》。

　　5、承包方式： (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。

　　二、工程造價和工期

　　工程造價必須依據(jù)國家建設(shè)主管部門頒布的家裝工程造價標準制定

　　1、合同總價款：

　�。� 元，(大寫)： 元。

　　其中：

　　材料費：元，人工費：元，

　　拆除費：元，清潔、搬運、運輸費：元，

　　管理費：按總造價%元，稅金%元

　　合同簽訂生效后，如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協(xié)議,工程款按實增減。

　　2、工期：

　　自年月日開工，至年月日竣工，工期天。

　　第二條材料供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料、設(shè)備：

　　甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設(shè)備按時送達現(xiàn)場后，甲、乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù)，由乙方負責(zé)保管。

　　2、甲方采購供應(yīng)的家裝材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用。

　　3、乙方提供的家裝材料、設(shè)備：見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)提前天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的，應(yīng)禁止使用。甲方不按時驗收，應(yīng)視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責(zé)任。

　　4、施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的家裝材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的，由此造成工程質(zhì)量問題，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5、甲方或者乙方提供的家裝材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》的環(huán)保合格標準家裝材料。

　　第三條工程質(zhì)量及驗收

　　1、本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327-20xx)和住宅室內(nèi)裝飾裝修工程相關(guān)法律規(guī)定。

　　2、本工程由 方設(shè)計，提供施工圖紙一式 份。圖紙設(shè)計費元由方承擔(dān)。

　　3、在施工過程中，甲方提出變更修改設(shè)計、增減工程項目或者變更家裝材料設(shè)備，須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后，方能進行施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。

　　4、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續(xù)。

　　工程竣工后，乙方應(yīng)及時通知甲方在七日內(nèi)組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理人員簽字生效后，辦理驗收移交手續(xù)(見附表四《工程質(zhì)量驗收單》)，并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，并與乙方協(xié)商另定驗收日期，甲方不得無理拖延。

　　甲方不能按預(yù)約日期參加驗收，由乙方在書面通知甲方后組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。甲方對乙方組織的驗收有異議的，可按雙方共同指定的單位復(fù)檢，復(fù)檢合格的費用由甲方承擔(dān)，不合格的由乙方承擔(dān)，乙方返工致工期延長，按逾期交付處理。

　　5、工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》(見附表六《工程保修單》)。保修期約定為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間外墻防滲為五年。乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

　　6、工程竣工驗收合格后乙方必須提供室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格表。

　　7、甲方對工程項目實施監(jiān)理的，甲方應(yīng)與監(jiān)理單位另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程師職責(zé)等告知乙方。

　　第四條安全生產(chǎn)和防火

　　1、甲方提供的施工場地應(yīng)符合防火、安全要求，與施工有關(guān)的電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道應(yīng)暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)修復(fù)或賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)或賠償。

　　2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定，施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu)和拆、改公共用管線和設(shè)施。

　　第五條工程付款及結(jié)算

　　1、工程付款原則上采取合同正式簽定工程動工前、工程施工中和工程竣工驗收合格分段付款方式，付款包括：材料款、工人工資及管理費用等。付款比例由甲、乙雙方商定。

　　工程款付款時間表

　　2、工程結(jié)算必須按實際施工量及結(jié)算標準結(jié)算，甲方付款乙方應(yīng)開具收據(jù)，甲方應(yīng)予以保存，避免結(jié)算糾紛�！豆こ探Y(jié)算單》見附表五。

　　第六條雙方職責(zé)

　　1、甲方職責(zé)：

　　(1)在工程裝飾裝修施工前，應(yīng)向漳州市室內(nèi)裝飾裝修管理監(jiān)督站辦理申報手續(xù)。

　　(2)甲方應(yīng)在開工前三日全部或者部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)當(dāng)采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(3)做好施工中因臨時占用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。

　　(4)工程開工前，甲方應(yīng)將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時，甲方提供新鎖，由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝后交付使用。

　　(5)施工所在地物業(yè)管理公司如有收取押金的項目，甲方應(yīng)予以支付。如在整個施工過程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業(yè)沒收，乙方應(yīng)按實對被沒收部分進行全額賠償。

　　(6)甲方應(yīng)告知施工所在地物業(yè)管理公司有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定，以便乙方遵守執(zhí)行。

　　(7)甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理有關(guān)乙方工程施工人員、車輛進出小區(qū)手續(xù)，保障乙方順利施工。

　　2、乙方職責(zé)：

　　(1)乙方應(yīng)在施工前三天與當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理公司或房管機構(gòu)協(xié)商，簽訂有關(guān)協(xié)議，辦理有關(guān)手續(xù)。

　　(2)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知甲方，由甲方負責(zé)解決和協(xié)調(diào)。

　　(3)早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業(yè)。

　　(4)組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現(xiàn)場交底。

　　(5)乙方負責(zé)清運施工中產(chǎn)生的垃圾，并按照物業(yè)管理公司指定的地點堆放。

　　(6)指派項目經(jīng)理 為乙方駐工地代表，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如更換人員，乙方應(yīng)及時通知甲方。

　　3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內(nèi)容、裝飾材料及設(shè)備的,甲方應(yīng)及時和乙方協(xié)商并相應(yīng)順延工期。

　　第七條違約責(zé)任

　　1、乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，造成安全、質(zhì)量事故，由乙方承擔(dān)責(zé)任，賠償損失;

　　2、乙方在工程施工中違反安全、防火法規(guī)造成責(zé)任事故，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟損失;

　　3、因乙方原因致使工程質(zhì)量、安全問題，由乙方負責(zé)返工并賠償損失;

　　4、乙方負責(zé)提供的家裝材料和設(shè)備，若屬偽劣假冒產(chǎn)品，乙方應(yīng)承擔(dān)按合同約定購置合格產(chǎn)品更換，并承擔(dān)因此造成的全部返工費用;

　　5、乙方在施工前，未向所在物業(yè)管理公司申報手續(xù)，必須承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部責(zé)任并補辦手續(xù);

　　6、甲方按合同約定負責(zé)采購供應(yīng)的家裝材料和設(shè)備，交付乙方驗收后，由于乙方保管不善，擅挪它用，乙方必須負責(zé)賠償甲方因此造成的全部經(jīng)濟損失;

　　7、因乙方原因造成工程延期交付使用的，每超過一天應(yīng)支付違約金元。

　　8、甲方未向漳州市室內(nèi)裝飾裝修管理監(jiān)站辦理工程申報手續(xù)，必須承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部責(zé)任并補辦申報手續(xù);

　　9、甲方違反合同私自與施工或管理人員更改或增補工程項目，所引起一切后果，由甲方負責(zé)，并賠償因此給乙方造成的經(jīng)濟損失;

　　10、甲方未經(jīng)辦理相關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆該原有房屋承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，造成安全、質(zhì)量事故，甲方應(yīng)承擔(dān)包括罰款在內(nèi)的全部經(jīng)濟損失，直至民事責(zé)任;

　　11、甲方提供的家裝材料和設(shè)備質(zhì)量不合格造成工程質(zhì)量不合格，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延;

　　12、由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權(quán)要求甲方支付每天元的停工損失;

　　13、甲方如未按約定對隱蔽工程進行驗收，乙方可以順延工程竣工和交付日期，并有權(quán)要求甲方支付每天元的停工損失;

　　14、甲方未按合同約定時間付款的，乙方可以順延工程竣工和交付日期，并有權(quán)要求甲方支付每天元的損失;

　　15、工程竣工如因甲方原因造成未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前自行入住的，視為工程完工并驗收合格，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第八條糾紛處理方式

　　1、本合同在履行中或者在保修期內(nèi)發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決;也可以向漳州市裝飾裝修協(xié)會或工程所在地的物業(yè)管理公司申請調(diào)解。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以選擇下列方式解決：

　　(1)依法申請仲裁。

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條合同的變更和解除

　　1、合同生效后，任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款%支付違約金，辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，并由責(zé)任方按合同總價款%賠償守約方，解除本合同。

　　3、出現(xiàn)下列情形之一的，甲方有權(quán)解除合同：

　　①因乙方原因造成工期延長天以上;

　�、谝蛞曳皆�因，造成工程質(zhì)量問題嚴重，乙方返工無法達到合同目的;

　�、垡曳教峁┑牟牧腺|(zhì)量不合格或不符合合同約定，乙方又不予更換的;

　　④乙方施工期間違反物業(yè)管理等規(guī)定，經(jīng)勸阻不予改正的;

　�、菀曳绞┕て陂g出現(xiàn)嚴重安全事故的。

　　4、出現(xiàn)下列情形之一的，乙方有權(quán)解除合同：

　�、偌追轿窗匆�(guī)定辦理有關(guān)施工手續(xù)的;

　�、谝蚣追皆�因造成乙方未能施工的;

　　③因甲方原因造成工期延長超過天的;

　　④甲方未能依約支付乙方工程款，時間超過天的;

　　⑤因甲方原因造成嚴重安全事故的;

　　5、合同解除時，有過錯的一方應(yīng)賠償無過錯方的損失。

　　第十條其它約定

　　第十一條附則

　　1、本合同由甲乙雙方蓋章、簽字后生效。

　　2、本合同簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，物業(yè)管理公司壹份，鑒證單位備案壹份。合同附表、附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方(簽章)：

　　電話：

　　乙方(簽章)：

　　電話：

　　鑒證單位：

　　電話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期：年月日

精選裝飾合同模板集錦 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積12272、00平方米。

　　二、工程裝修內(nèi)容

　　綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù)；

　　工程造價為：￥ 元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）

　　四、工程期限

　　工程開工日期： 年 月 日

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、質(zhì)量要求

　　按國家建設(shè)部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外），屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、甲方：負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責(zé)指明；施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責(zé)人簽字為準，并列入竣工決算追加當(dāng)中。（ 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）

　　3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱： 乙方單位名稱

　�。ㄉw公章） （蓋公章）

　　法人代表： 法人代表：

精選裝飾合同模板集錦 篇4

　　發(fā)包人：(以下簡稱甲方)

　　承包人：(以下簡稱乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工勞務(wù)承包事項協(xié)商一致，訂立協(xié)議如下：

　　一、承包方式：包人工、包質(zhì)量、包安全。

　　二、承包范圍：設(shè)計圖紙所列專業(yè)施工范圍。

　　三、工程質(zhì)量：優(yōu)良。

　　四、結(jié)算方式：

　　1、墻面貼磚：/㎡;

　　2、地面鋪貼石材：/㎡;

　　3、地面找平層：/㎡;

　　4、衛(wèi)生間防水：/㎡;

　　5、磚砌隔墻(包括抹灰)：元/㎡，不除窗洞;

　　6、粉墻/㎡，不除窗洞;

　　7、零星事再協(xié)商;

　　8、大理石干掛/㎡。

　　五、付款方式：

　　本工程以實際發(fā)生工日數(shù)據(jù)為依據(jù)，按每日元/人生活費，每天支付一次，每月支付工程進度款至，工程完工質(zhì)檢合格，支付工程款的;工程竣工驗收達到標準后，工程款付至經(jīng)甲、乙雙方共同確認的結(jié)算金額的。

　　六、甲方責(zé)任：

　　1、提供所有民工的身份證復(fù)印件。

　　2、乙方必須自備施工工具，負責(zé)作業(yè)層面的衛(wèi)生，施工中不得浪費和損失材料，保護好設(shè)備和制成品，如有損壞雙倍賠償。

　　3、教育民工遵守甲方和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定，服從甲方管理和指揮，不得打架、鬧事，處理好建設(shè)方、甲方及其他施工隊伍的關(guān)系。

　　4、乙方應(yīng)按安全規(guī)范技術(shù)規(guī)范組織施工，確保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其責(zé)任及相關(guān)費用全部由乙方承擔(dān)。

　　5、乙方確保人身安全和飲食安全，發(fā)生責(zé)任事故，其責(zé)任及相關(guān)費用全部由乙方承擔(dān)。

　　八、工程質(zhì)量的約定：

　　1、因乙方施工原因?qū)е鹿こ涛催_到優(yōu)良標準，未通過建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方的驗收，乙方進行返工所發(fā)生的人工費及材料費由乙方承擔(dān)。

　　2、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)。

　　九、有關(guān)工期的約定：

　　1、因乙方原因造成的延誤，工期不順延。因乙方原因延期竣工，延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結(jié)算價款的3%。

　　十、其它條款：

　　1、承包人向發(fā)包方承諾照合同約定進行施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　2、因乙方的施工未達到約定的質(zhì)量標準，或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權(quán)調(diào)整其施工范圍及減少其工作量，或者終止合同。

　　3、若發(fā)包方與承包方意見發(fā)生分歧，經(jīng)協(xié)商不能達成一致時，通過仲裁解決。

　　4、乙方中途撤場負全部責(zé)任，包括退還已付所有工程款，合同雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，工程完成自行消除。

　　發(fā)包人：

　　日期：

　　承包人：

　　日期：

精選裝飾合同模板集錦 篇5

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、承包方為經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并有關(guān)機關(guān)審定具有裝飾資質(zhì)證書的企業(yè)法人。

　　2、裝飾施工地點

　　3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____其中：

　　材 料 費：______，人工費：______

　　管 理 費：______，設(shè)計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____

　　其 他 費 用：______

　　經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、材料供應(yīng)

　　1、發(fā)包方提供的材料：詳見附件二《發(fā)包方提供材料、設(shè)備表》。本工程發(fā)包方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，承包方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如發(fā)包方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，承包方應(yīng)及時向發(fā)包方書面提出，發(fā)包方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。發(fā)包方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)承包方驗收，由承包方負責(zé)保管，承包方可收取發(fā)包方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由承包方負責(zé)賠償。

　　2、承包方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3、承包方對發(fā)包方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾，非經(jīng)發(fā)包方同意，不得挪作他用。如承包方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。

　　4、承包方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由承包方負責(zé)。如承包方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給發(fā)包方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設(shè)計施工方案。

　　3、發(fā)包方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由發(fā)包方承擔(dān)，工期順延。

　　4、由于承包方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由承包方承擔(dān)，工期不變。

　　5、在施工過程中，發(fā)包方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與承包方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期雙方商定。凡發(fā)包方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，發(fā)包方自負，給承包方造成損失的，發(fā)包方應(yīng)予賠償。

　　6、工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，發(fā)包方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由承包方組織人員進行驗收，發(fā)包方應(yīng)予承認。事后，若發(fā)包方要求復(fù)驗，承包方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由發(fā)包方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7、工程竣工：承包方應(yīng)提前三天通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如發(fā)包方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知承包方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，發(fā)包方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)承包方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、安全生產(chǎn)：

　　發(fā)包方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。承包方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬發(fā)包方責(zé)任的，發(fā)包方負責(zé)和賠償;屬于承包方責(zé)任的，承包方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、工程價款

　　1、工程款付款方式列下表：

　　2、工程結(jié)算：詳見《工程結(jié)算單》。

　　3、工程保修期壹年。雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　六、其它事項

　　1、發(fā)包方工作：(1)發(fā)包方應(yīng)在開工前一天，向承包方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向承包方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向承包方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

精選裝飾合同模板集錦 篇6

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　為規(guī)范家庭室內(nèi)裝修的施工，保護雙方的合法權(quán)益，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《省保護消費者合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部建建（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵寧。

　　一、概況

　　1.甲方裝修住房系合法居住。

　　乙方為本省（市）具有建筑裝飾資質(zhì)、并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織、個體工商戶。

　　2.裝修施工地點：市區(qū)（縣）路（村） 巷號 樓層 室。

　　3.住房結(jié)構(gòu)：

　　4.裝修施工內(nèi)容：

　　室別部位裝修內(nèi)容及要求備注

　　5.承包方式：

　　6.總價款：元（其中人工費元，材料費元，詳見清單。）

　　7.工期：自年 月日開工，至年 月日竣工。工期為日。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1.甲方提供的材料

　　序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質(zhì)量等級抵現(xiàn)場時限

　　備注

　　本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格和產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2.乙方采購的材料

　　序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商（品牌）單位數(shù)量質(zhì)量等級單價（限購元以下）總價上述材料，乙方應(yīng)向甲方提交購貨發(fā)票，并均應(yīng)用于本合同規(guī)定的民宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價款的以倍補償給甲方。

　　乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施

　　工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。

　　3.由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償；屬乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　1.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元；

　　年月 日前，甲方支付總價款的%，計元；年 月日前，甲方支付部價款的%，計元；年

　　月日前，甲方支付總價款的%，計元；尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。

　　2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求，甲方應(yīng)另行支付費用，工期順延（具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議，補充協(xié)議系本合同組成部分）。

　　3.雙方款項往來，均應(yīng)出具發(fā)票（或收據(jù)）。

　　六、其它

　　（一）甲方工作

　　1.甲方應(yīng)在開工前天，向乙方提供經(jīng)房管部門或物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設(shè)備，并說明使用注意事項。

　　2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等協(xié)調(diào)工作。

　　3.如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。

　�。ǘ�）乙方工作

　　①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　�、谥概桑ㄐ彰�）為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　�、畚唇�(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　④乙方在其裝飾施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

　　七、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方

　　因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應(yīng)將甲方已支付的全部款項如數(shù)退還給甲方。

　　3.乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其他物品，如有損壞，應(yīng)照價賠償。

　　4.甲方未辦理任何手續(xù)，要求乙方拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　住址： 住址：

　　電話： 電話：

　　身份證號： 身份證號：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：____

精選裝飾合同模板集錦 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況和造價

　　1、 工程名稱：2、 工程地點：3、 住房結(jié)構(gòu)：房廳

　　224、 建筑面積：,施工面積： m。

　　5、裝飾施工內(nèi)容：見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》

　　6、 承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。

　　7、 總價款：￥元，人民幣(大寫)：元。 其中：設(shè)計費： 元，管理費： 元。

　　材料費： 元，人工費： 元。

　　稅 金： 元，其他費用： 元。

　　工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽訂的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽訂的工程報價單中單價為依據(jù)。按實際工程質(zhì)量結(jié)算，增減項目需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定后生效。

　　8、 工期：

　　自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期為 天。

　　二、甲方工作

　　1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家居，陳設(shè)等應(yīng)采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家居、陳設(shè)的損失由乙方承擔(dān)。

　　2、向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。

　　3、協(xié)助乙方辦理施工申請，審批等手續(xù)，并負責(zé)繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。

　　4、對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結(jié)算。

　　5、甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認。

　　6、及時履行乙方的其他協(xié)助義務(wù)。

　　三、乙方工作

　　1、乙方派出專職工地工程監(jiān)理，負責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù);解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責(zé)。

　　3、嚴格按照雙方簽訂的圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進行保護。

　　四、工程價款及結(jié)算

　　1、工程款付款方式：

　　(1)、工程款付款按下表支付

　　工程款付款時間表

　　雙方同意以《報價單》為本工程單價及數(shù)量的基礎(chǔ)約定，結(jié)算時以實際工程量為準。雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù)。

　　五、關(guān)于雙方責(zé)任的約定

　　1、甲方責(zé)任：

　　因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延，并承擔(dān)C、D、E、F條款原因造成乙方的的損失;A、不能按期、按時供時供水電;B、不能保證每天由10小時工作時間(含加班時間);C、不能按期提供自購的材料、設(shè)備;D、提供的材料設(shè)備不符合質(zhì)量或規(guī)格造成反工;E、不能按期付工程款F、變更設(shè)計及因變更設(shè)計造成的材料、人工的浪費;G、逾期驗收;H、因甲方原因終止合同，而施工工程質(zhì)量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設(shè)計費;I、非乙方造成的其他不可預(yù)見的原因。

　　2、乙方責(zé)任：

　　A、不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);B、對竣工驗收后保修期兩年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方免費維修;C、乙方施工過程中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負責(zé);D、由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;E、由于乙方違反物業(yè)管理處規(guī)定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責(zé)。

　　六、工程質(zhì)量及驗收

　　1、乙方必須嚴格按甲方簽訂的圖紙施工安裝。

　　2、在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計，增減項目，應(yīng)及時通知乙方。

　　3、隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認。

　　4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的時間內(nèi)不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期;甲方應(yīng)承認第一通知時間愛你為竣工日期。

　　5、工程竣工，甲方付清工程尾數(shù)后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》。乙方同時提供竣工圖，憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格之日算起。

　　七、違約責(zé)任

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應(yīng)支付乙方 元;甲方不按合同的約定預(yù)付工程款，每拖期一天，按付款的 %加付滯納金。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付

　　3、工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責(zé)，并視為甲方已實際驗收。

　　4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　九、雙方簽訂的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同據(jù)、具同等效力。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　附件：

　　一、裝飾工程報價單

　　二、設(shè)計施工圖紙

　　三、補充協(xié)議(甲方代表簽字和乙方加蓋公章方可生效)除合同條款及以上補充內(nèi)容外，其它任何口頭承諾均不作為施工、結(jié)算的依據(jù)。

　　甲方：(簽字)              乙方：(簽字)

　　年 月 日                     年 月 日

精選裝飾合同模板集錦 篇8

　　發(fā)包人(簡稱甲方)：

　　承包人(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況和造價

　　1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方承諾有權(quán)對該住房進行裝飾，由此而產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　乙方為經(jīng)工商行政管理部門核準登記的企業(yè)，企業(yè)資質(zhì)情況 。

　　2.裝飾施工地址 區(qū)(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。

　　3.住房結(jié)構(gòu) 房型 房 廳 廚 衛(wèi) 陽臺，套內(nèi)施工面積 平方米。

　　4.裝飾施工內(nèi)容：見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5.承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。

　　6.總價款￥ 元，人民幣(大寫) 元。

　　其中：材料費 元，人工費 元，

　　拆除費 元，清潔、搬運、運輸費 元，

　　其他費用 元，管理費 元，

　　稅金(3.41%) 元。

　　管理費為上述費用的總和(稅金除外)的 %。

　　總價款是甲、乙雙方對設(shè)計方案、工程報價確認后的金額，在一般情況下,竣工結(jié)算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預(yù)算價的5%。

　　合同簽訂生效后，如變更施工內(nèi)容、材料，這部份的工程款應(yīng)當(dāng)按實計算。

　　7.工期：

　　自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期 天。

　　第二條 材料供應(yīng)

　　1.甲方提供的材料、設(shè)備：見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。

　　甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。甲方提供的材料、設(shè)備按時送達現(xiàn)場后，甲、乙雙方應(yīng)辦理驗收交接手續(xù)，由乙方負責(zé)保管，保管費由雙方約定。由于保管不當(dāng)造成損失的，由乙方負責(zé)賠償。

　　2.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方提供的材料、設(shè)備：見附件三《工程主材料報價單》。

　　乙方提供的材料、設(shè)備，應(yīng)提前 天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。甲方不按時驗收，應(yīng)視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責(zé)任。

　　4.施工中如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出。甲方仍表示使用的，由此造成工程質(zhì)量問題，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5.甲方或者乙方提供的材料應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》。

　　第三條 工程質(zhì)量及驗收

　　1.本工程執(zhí)行國家現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》和本市現(xiàn)行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。

　　2.本工程由 方設(shè)計，提供施工圖紙一式 份。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出變更修改設(shè)計、增減工程項目或者變更材料設(shè)備，須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后，方能進行施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內(nèi)容、增加施工項目所引起的一切后果，由甲方自負;給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6.甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗通過，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延;復(fù)驗不通過，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　7.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方在七日內(nèi)組織驗收。驗收通過的，辦理驗收移交手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》)，并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如竣工驗收通過，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。裝飾工程未經(jīng)驗收或驗收不通過的，甲方有權(quán)拒收，乙方承擔(dān)返工及延期交付的責(zé)任。

　　8.工程竣工驗收通過，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。保修期按示范文本《使用說明》第十條的內(nèi)容協(xié)商約定為 年，乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。

　　9.室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測費用的支付由甲乙雙方在本合同第十條中約定。

　　第四條 安全生產(chǎn)和防火

　　1.甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水。

精選裝飾合同模板集錦 篇9

　　發(fā)包方(甲方)：_________

　　身份證號碼：_________

　　聯(lián)系(通信)地址：_________

　　電話：_________

　　手機：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　公司總部地址：_________

　　法定代表人：_________

　　電話：_________

　　法人營業(yè)執(zhí)照號：_________

　　資質(zhì)證書號：_________

　　分公司(分部)地址：_________

　　營業(yè)執(zhí)照號：_________

　　電話：_________

　　負責(zé)人：_________

　　職務(wù)：_________

　　簽約人(或代理人)_________

　　電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合家裝工程施工特點，雙方協(xié)商一致，簽定本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：_________。

　　2、建筑面積：_________㎡。

　　3、戶型：_________室_________廳_________衛(wèi)，為平層□，或錯層□，或復(fù)式□，或別墅□。(□為確定的內(nèi)容，以√或×表示，下同。)

　　4、承包方式：雙方商定采用下列第_________種方式承包：①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代購主材清單"為準)。②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。③其他方式_________。

　　5、施工內(nèi)容：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。

　　6、施工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　7、合同付款：(大寫)_________元�？⒐ず髶�(jù)實復(fù)核結(jié)算□;合同款包干□。

　　8、支付方式：合同簽定后，甲方預(yù)付30%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;家私、天花、廚衛(wèi)等中間工程驗收后支付25%工程款_________元和追加工程款_________元。工程竣工驗收合格后5日內(nèi)支付5%的尾款_________元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款時，應(yīng)認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有"財務(wù)專用章"的收據(jù)或發(fā)票，除此以外的憑證，乙方不認可。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　1、甲方自行設(shè)計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設(shè)計費(大寫)_________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行設(shè)計的，開工前向乙方提

　　供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。

　　2、審核和確定乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認可。

　　3、開工前尾乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括搬清家內(nèi)家具、陳設(shè)，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。

　　4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費用。

　　5、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　6、及時提供符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設(shè)備。

　　7、組織好工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。

　　四、乙方工作

　　1、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按雙方確定的設(shè)計圖紙和施工說明進行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。

　　2、若由乙方設(shè)計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現(xiàn)場交底。

　　3、施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃氣設(shè)施，如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　4、確保裝修質(zhì)量，尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題，負責(zé)返工返修，費用自負。

　　5、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。

　　6、保護好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)并負責(zé)將垃圾運到指定地點。

　　7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方(第三方監(jiān)理也參加)共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

　　五、工程監(jiān)理

　　本工程實行工程監(jiān)理，甲乙雙方共同委托_________監(jiān)理公司對本工程進行監(jiān)理，甲方付監(jiān)理費_________%，乙方支付_________%□;甲方單獨與監(jiān)理公司訂立家裝工程監(jiān)理合同，由甲方支付監(jiān)理費□。

　　六、工期

　　1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設(shè)計方案和停電、停水等不可抗力因素導(dǎo)致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。

　　2、由于甲方原因?qū)е轮型就９�，工期順延�?/p>

精選裝飾合同模板集錦 篇10

　　發(fā)包方：(簡稱甲方)：

　　承包方：(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(),就本工程裝修有關(guān)事項，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、建筑面積:

　　4、工程項目內(nèi)容：

　　5、承包方式：

　　6、結(jié)算方式:

　　第二條 工 期

　　1、總施工工期：

　　2、開工日期： 年 月 日

　　3、竣工日期：開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗收日期，工程竣工時，乙方發(fā)出書面竣工報告書)

　　第三條 工程價款及付款方式

　　本工程合同價款為人民幣：大寫：

　　付款時間付款比例付款金額（RMB:元）竣工驗收合格后五日內(nèi) 第四條 工程質(zhì)量要求

　　乙方施工嚴格按照國家規(guī)范進行，施工滿足設(shè)計要求，質(zhì)量達到《建筑裝飾工程質(zhì)量標準驗收標準》規(guī)定的合格標準。

　　第五條 雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方權(quán)利義務(wù)：

　　(1)協(xié)調(diào)物業(yè)部門騰空房屋，提供施工所需的水、電等，并說明注意事項。配合辦理施工報批相關(guān)手續(xù)。

　　(2)本合同簽定起三日內(nèi)，甲方完成施工圖紙，并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè))，工程竣工七日內(nèi)乙方提供一套竣工圖紙。

　　(3)負責(zé)召集施工單位參加每周例會，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，施工過程中，如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　(4)交納應(yīng)負擔(dān)的相關(guān)費用，并按時支付裝修施工款項。

　　(5)辦理收樓手續(xù)，組織工程竣工驗收工作及做好結(jié)算工作。

　　(6)在施工過程中，如遇增減裝修項目，必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件，乙方才可以進行增減項目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下，擅自增減裝修項目，則甲方不支付相應(yīng)費用。備忘文件一式兩份，甲乙雙方各留一份。

　　2、乙方權(quán)利義務(wù)

　　(1)提供其營業(yè)執(zhí)照及施工資質(zhì)復(fù)印件給甲方備查。

　　(2)按照施工總進度計劃及施工組織方案，精心施工，保證工期，保證工程質(zhì)量，合理安排施工，按時完工。

　　(3)所用材料、設(shè)備、均須符合設(shè)計要求，必須是合格環(huán)保產(chǎn)品，經(jīng)甲方監(jiān)理核定后方可施工。

　　(4)遵守有關(guān)部門規(guī)定，文明施工，保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物，保證施工現(xiàn)場的清潔符合有關(guān)部門規(guī)定，并保證在工程竣工后負責(zé)清理。

　　(5)服從甲方及有關(guān)部門的管理。

　　(6)施工過程中未經(jīng)甲方同意或物業(yè)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　(7)參加工程竣工驗收工作及做好結(jié)算。

　　(8)工程竣工未移交甲方前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　(9)協(xié)調(diào)其他分包商的工程施工管理工作。

　　第六條 工期提前或延誤

　　工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤，經(jīng)甲方代表確認后，工期才可相應(yīng)順延：

　　1) 甲方要求的設(shè)計及工程量變更：

　　2) 非乙方原因，一周內(nèi)累計停水、停電八小時以上的：

　　3) 不可抗力，是指戰(zhàn)爭和自然災(zāi)害：

　　4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進度：

　　5) 甲方分包的工程，拖延了施工進度：

　　6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤：

　　除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗收不合格視為逾期竣工)的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期每延誤一天，乙方應(yīng)付違約金人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。

　　工期提前 若甲方要求提前工期，乙方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟支出，則每提前竣工一天，甲方應(yīng)支付乙方的獎勵金額人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。

　　第七條 合同價款的調(diào)整

　　在施工過程中，因甲方要求增(改)項目造成的成本增減，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意可以做相應(yīng)調(diào)整。工程量按實際發(fā)生為準，工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準。

　　第八條 保修及范圍

　　1、自本工程完工驗收合格之日起，一年內(nèi)為保修期限。期滿后負責(zé)終身維修。

　　2、保修范圍：在保修期內(nèi)，屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質(zhì)量問題造成的，乙方負責(zé)24小時內(nèi)免費維修，若甲方使用不當(dāng)造成的，乙方只收取材料及人工成本費用。低值易耗品不在保修范圍之內(nèi)，如燈泡、日光燈等。

　　第九條 爭 議

　　甲、乙雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向 仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向 甲、乙雙方注冊地的任何

　　一方人民法院起訴。

　　雙方約定按第 種爭議解決方式解決。

　　第十條 違 約

　　甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　第十一條 合同份數(shù)及有效期

　　本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.

　　第十二條 附 件

　　1：施工圖紙

　　2：裝修預(yù)算書

　　3：甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關(guān)文件

　　發(fā)包方 (章)

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　承包方 (章)

　　電 話：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

　　簽訂日期

精選裝飾合同模板集錦 篇11

　　江蘇省xx市人民法院

　　民事判決書

　　(20xx)儀民初字第號

　　原告：段

　　委托代理人：，律師事務(wù)所律師。

　　被告：裝飾工程有限公司。

　　法定代表人：王，總經(jīng)理。

　　被告：王

　　被告李

　　被告李某女

　　原告段與被告裝飾工程有限公司、李、李某女、王裝飾裝修合同糾紛一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段及其委托代理人、被告xx公司、王共同委托代理人、李委托代理人到庭參加訴訟，被告李某女經(jīng)本庭合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原告段訴稱，自20xx年起被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程，并將之轉(zhuǎn)包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李、李某女、王三人為公司股東，20xx年至20xx年期間，三人采用營業(yè)收不入帳的方法，將公司約463萬余元的收入據(jù)為股東個人所有或轉(zhuǎn)入李任法定代表人的江蘇裝飾工程有限公司賬戶，導(dǎo)致x公司成為空殼公司;被告王、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務(wù)。三人的行為侵害了債權(quán)人利益，故訴請法院判令被告x公司給付工程款58 466.92元，被告李、李某女、王承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　提供主要證據(jù)：

　　1、原告與x公司工程結(jié)算表，x公司揚州分公司結(jié)算憑證，證明被告x公司欠原告工程款的事實;

　　2、x公司工商登記查詢表一份;

　　3、現(xiàn)金會計證言，主要內(nèi)容為20xx年4月至20xx年4月間，x公司正常經(jīng)營，但營業(yè)收不入公司賬戶，客戶交現(xiàn)金就由李某女拿走，刷卡就入x公司賬戶，公司帳冊在李某女處，現(xiàn)在下落不明;

　　4、揚州分公司建行帳戶和農(nóng)行賬戶對賬單，顯示x公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業(yè)收入;

　　5、代理人調(diào)查筆錄，主要內(nèi)容為帳冊在李某女處。

　　證據(jù)4-5證明被告x公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照，但被告王、李某女怠于履行清算義務(wù)的事實及被告李、李某女、王采用營業(yè)收不入帳的方法，將公司收入個人所有或轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司從而侵害原告?zhèn)鶛?quán)的事實。

　　被告x公司辯稱，原告證據(jù)不能證明我公司欠他的裝修款，原告的訴訟請求應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。

　　被告王辯稱，原告稱我將x公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實，公司債務(wù)與我無關(guān)，我不應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。未提供證據(jù)。

　　被告李辯稱，原告所稱我將x公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實，公司債務(wù)應(yīng)由公司在其財產(chǎn)范圍內(nèi)償還，與我個人無關(guān);且原告對我的訴訟請求與對訴訟請求是兩個不同案由，應(yīng)分案處理。未提供證據(jù)。

　　被告李某女書面辯稱，是李利用公司法定代表人身份挪用公司資金，拒絕歸還，我僅是業(yè)務(wù)總監(jiān)，原告所稱我將x公司財產(chǎn)混同個人財產(chǎn)不屬實，為維持公司經(jīng)營，我還從自家借了幾十萬給公司，原告對我的訴訟請求沒有事實依據(jù)，應(yīng)予以駁回。未提供證據(jù)。

　　經(jīng)審理查明，自20xx年起，被告x公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區(qū)承接多起房屋裝修工程，并將之轉(zhuǎn)包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。x公司成立于20xx年12月5日，公司注冊資本為人民幣10萬元，原股東/發(fā)起人為李某女、李，認繳出資額分別為4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日，公司股東變更為李某女、王，認繳出資4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元，法定代表人也變更為王。20xx年6月21日，被告王曾以x公司和李某女為被告向本院起訴，要求解散x公司，本院立案受理后，王申請保全公司帳冊，但本院在其提供的地點未能找到，20xx年9月19日本院以證據(jù)不足為由判決駁回王訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業(yè)執(zhí)照之前，x公司正常營業(yè)，但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。

　　上述事實，有原告與x公司工程結(jié)算表、x公司工商登記查詢表、現(xiàn)金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對賬單、代理人張木洋調(diào)查筆錄以及原、被告雙方當(dāng)庭一致陳述等證據(jù)予以證實。

　　本院認為，對被告李所持原告對訴訟請求與對被告李、王、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由，應(yīng)分案處理的主張，本院認為被告李主張沒有法律依據(jù)，同時從減少原告訟累、節(jié)約司法資源的角度考慮，對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求，本院認為，首先，債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償，原告提供的工程結(jié)算表及本院對x公司現(xiàn)金會計調(diào)查等證據(jù)足以證明被告x公司欠原告段工程款58 446.92元的事實，被告x公司負有清償義務(wù)，原告要求被告x公司給付工程款的訴訟請求符合法律規(guī)定，應(yīng)該予以支持。其次，被告王、李某女作為股東，應(yīng)在公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照后及時進行清算，但二人怠于履行清算義務(wù)，致使原告?zhèn)鶛?quán)無法實現(xiàn)，違反了公司法及其司法解釋的相關(guān)規(guī)定，故應(yīng)對該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第三，原告提供的現(xiàn)金會計證言、揚州分公司建行賬戶和農(nóng)行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結(jié)算單等證據(jù)已能證明有營業(yè)收，但公司帳冊掌握在被告李、李某女手中，現(xiàn)因二被告的原因，公司帳冊下落不明，應(yīng)推定原告主張的被告李、李某女將經(jīng)營收入混同于個人財產(chǎn)或關(guān)聯(lián)公司財產(chǎn)的，濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避公司債務(wù)的事實成立，被告李、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益，因此二人應(yīng)對該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。對原告所持被告王將公司財產(chǎn)混同于個人財產(chǎn)，要求其承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請求，因原告的債權(quán)產(chǎn)生于王接受李股份成為股東之前，與其不能實現(xiàn)債權(quán)之間無因果關(guān)系，故不予支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十五條的規(guī)定，判決如下：

　　被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)給付原告段工程款58 446.92元，被告李、李某女、王承擔(dān)連帶給付責(zé)任。

　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費1261元，公告費300元、保全費620元，合計2181元由被告裝飾工程有限公司負擔(dān);此款原告已墊付，則被告裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內(nèi)償付給原告，被告李、李某女、王對此承擔(dān)連帶給付責(zé)任。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，同時預(yù)交上訴費1261元，上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。

　　審 判 長

　　代理審判員

　　人民陪審員

　　二零XX年四月十二日

　　書 記 員

精選裝飾合同模板集錦 篇12

　　甲方(發(fā)包方)：_________

　　單位名稱：_________電話：_________

　　住址：_________通訊地址：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　法定住址：_________法定代表人：_________職務(wù)：_________

　　聯(lián)系人：_________身份證號碼：_________電話：_________

　　通訊地址：_________郵政編碼：_________

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2 住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3 工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設(shè)計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.4 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

　　第二條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　1 甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　2 甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));

　　3 施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第三條 甲方權(quán)利義務(wù)

　　1 開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　2 參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　3 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;

　　4 房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放，并按有關(guān)規(guī)定清運;

　　5 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責(zé)任，由甲方找被乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　第四條 乙方權(quán)利義務(wù)

　　1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;

　　2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;

　　3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;

　　5 乙方設(shè)計師負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人，關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程

　　6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　8 乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造;

　　9 乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;

精選裝飾合同模板集錦 篇13

　　發(fā)包人(甲方)： (全稱)

　　承包人(乙方)： (全稱)

　　鑒于甲方要求對原有設(shè)計方案進行修改，工程量相應(yīng)有變化。甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原合同( )的基礎(chǔ)上追加合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補充協(xié)議。

　　一、合同內(nèi)容補充部分：

　　1，工程中出現(xiàn)的工程量增加，以及應(yīng)甲方要求出現(xiàn)的項目增加統(tǒng)稱為項目增項表，增項表與原合同具有同等法律效力和質(zhì)保時間。

　　2，除本合同中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本合同與原合同有相互沖突時，以本合同為準。

　　3，增項表確認后，增項款待工程完工驗收后三個工作日內(nèi)一次性付款。 二、本合同一式貳份，甲乙各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　簽訂時間： 簽訂時間：

　　-------------------華麗麗的分割線------------------

　　甲乙雙方就____年____月____日簽訂的家庭居室裝飾裝修施工合同未盡事宜，經(jīng)過友好協(xié)商，訂立本補充協(xié)議。

　　1、 本工地在施工期間，施工人員的人身安全由乙方負責(zé)。

　　2、 乙方應(yīng)負責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，防火、防盜，嚴格管理進入施工現(xiàn)場的人員。施工現(xiàn)場內(nèi)禁止一切火種，嚴禁在施工現(xiàn)場內(nèi)生火、吸煙。做飯必須在指定區(qū)域內(nèi)進行。

　　3、 乙方施工人員不得使用已經(jīng)安裝完畢的潔具、炊具以及其他設(shè)施、設(shè)備。

　　4、 乙方如違反2、3的規(guī)定，造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室等部位損壞以及其他任何損失的，均由乙方負責(zé)賠償，并承擔(dān)全部責(zé)任。

　　5、 本工程施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生，引起財產(chǎn)損失的，由乙方負責(zé)修復(fù)及賠償。

　　6、 本工程保修期為兩年，自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)，損壞后經(jīng)過修理部分，保修期順延，但最多不超過____年，保修期內(nèi)費用由乙方全部承擔(dān)。

　　7、 乙方應(yīng)在接到甲方報修電話的____小時內(nèi)做出響應(yīng)，在____小時內(nèi)到達現(xiàn)常如果由于乙方施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致報修，在甲方報修以后____小時內(nèi)仍未能解決問題，甲方可以先行修繕，并就因修繕支出的費用，自支付該費用之日起至乙方實際履行質(zhì)量保證責(zé)任止的期間，按照中國人民銀行同期貸款利率，要求乙方予以賠償。

　　8、 為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前____天書面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單，并注明該所需材料的數(shù)量。實際施工中，該材料數(shù)量的損耗不得超過____%.

　　9、 合同簽訂時未確定具體施工方案、工程量、圖紙的項目應(yīng)在該項目施工前____天由乙方確定和提交，經(jīng)甲方簽字確認后開工，乙方自行增加的項目和未經(jīng)甲方確認超過工程量____%的部分，發(fā)生的費用和返工費用由乙方承擔(dān)。

　　10、 本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供，相關(guān)費用已包含在合同總價內(nèi)。

　　11、 甲方提供材料運到樓下交貨，由乙方負責(zé)搬運至樓上施工，搬運等相關(guān)費用已包含在合同總價內(nèi)。

　　12、 增加、減少的工程項目，在施工驗收完成后一次結(jié)清。

　　13、 雙方爭議協(xié)商解決不成時，任何一方均可根據(jù)中國法律的有關(guān)規(guī)定，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　14、 本協(xié)議自甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

　　15、 本協(xié)議一式兩份，甲、乙各持一份，具有同等效力。

　　本補充協(xié)議于____年____月____日訂立。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表或授權(quán)代表：

精選裝飾合同模板集錦 篇14

　　甲方（物業(yè)管理單位）：_________聯(lián)系電話：_________

　　乙方（裝修人）：_________聯(lián)系電話：_________

　　丙方（裝修施工單位）：_________聯(lián)系電話：_________

　　為了規(guī)范小區(qū)住宅室內(nèi)裝飾裝修（以下簡稱裝修）活動及管理行為，維護小區(qū)正常秩序和公共利益，根據(jù)國家《物業(yè)管理條例》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，對本小區(qū)_________棟_________房裝修管理服務(wù)事宜，達成本協(xié)議。

　　一、裝修項目或方案（可加附頁）

　　1、_________；

　　2、_________；

　　3、_________；

　　4、_________。

　　二、裝修期限

　　裝修期限為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期裝修，乙方應(yīng)與甲方續(xù)簽住宅室內(nèi)裝飾裝修管理協(xié)議。

　　三、裝修禁止行為

　　1、破壞或擅自改動建筑主體和承重結(jié)構(gòu)；

　　2、擅自增加樓面荷載；

　　3、在承重墻上穿洞或擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的墻體；

　　4、將廳、房、陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間，將雨水管用于排放生活污水；

　　5、破壞衛(wèi)生間、廚房的地面防水層；

　　6、違法搭建建筑物、構(gòu)筑物；

　　7、破壞或擅自改變住宅外觀，擅自在非承重墻上開門窗；

　　8、擅自改動、接駁燃氣管道設(shè)施和公共管線；

　　9、占用、損壞或者擅自變動物業(yè)共有部位、共有設(shè)施設(shè)備；

　　10、其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。

　　四、裝修管理規(guī)定

　　1、裝修施工人員進入小區(qū)需佩帶《裝修出入證》，并接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領(lǐng)裝修施工人員《裝修出入證》_________個，交納押金_________元/個共_________元。

　　2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內(nèi)內(nèi)住宿，如需留人看守施工現(xiàn)場，乙方應(yīng)向甲方申報登記。

　　3、裝修施工作業(yè)應(yīng)當(dāng)遵守消防規(guī)定，作業(yè)現(xiàn)場至少配備2個滅火器。

　　4、施工時間為每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余時段禁止施工。

　　5、裝修施工期間，丙方須對各種管道口采取保護措施，避免雜物進入管道造成堵塞。

　　6、甲方在履行管理職責(zé)時有權(quán)采取下列措施，乙方及丙方不得拒絕或阻礙：

　�。�1）要求乙方或丙方提供有關(guān)資料；

　　（2）進入裝修現(xiàn)場進行檢查；

　　（3）制止違規(guī)裝修行為，要求停工或整改；

　　（4）向政府有關(guān)部門報告；

　�。�5）采取_________措施；

　　（6）_________；

　�。�7）_________。

　　五、室外設(shè)施及防盜門窗的安裝規(guī)定

　　1、室外各種設(shè)施如空調(diào)、太陽能熱水器等，應(yīng)當(dāng)安裝在建筑設(shè)計預(yù)定的位置，尺寸不得超出設(shè)計要求。如原設(shè)計未預(yù)定位置，則按照甲方指定的統(tǒng)一位置進行規(guī)范合理安裝�？照{(diào)機冷凝水應(yīng)當(dāng)接入管道內(nèi)，不得滴漏。

　　2、室外防盜門窗應(yīng)按規(guī)定安裝，不得違反有關(guān)法規(guī)。

　　3、_________。

　　六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置

　　1、裝修材料應(yīng)存放于裝修住宅室內(nèi)內(nèi)，不得堆放在公共部位或公共場所，因裝卸需要暫時堆放的應(yīng)盡快清理；不及時清理的，經(jīng)甲方通知后，乙方或丙方仍未做出適當(dāng)安排的，甲方有權(quán)進行處置，處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。

　　2、裝修垃圾清運采用下列第_________種方式：

　�。�1）自行清運。乙方或丙方必須于每天18:00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾；未按時進行清運的，甲方將代其進行清運，清運費用按_________元/車（不足一車按一車計）從裝修保證金中扣除。

　�。�2）委托甲方清運。乙方或丙方應(yīng)在需清運垃圾前一天通知甲方，并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點；乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車，不足1車按1車計。

　　3、_________。

　　七、裝修保證金及管理服務(wù)費用

　　1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂，乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金：

　　住宅物業(yè)每戶_________元；

　　非住宅物業(yè)每戶_________元。

　　2、裝修工程完畢后，經(jīng)甲方檢查確認無違章裝修、無損害公共利益及其他業(yè)主利益行為的，甲方在驗收后_________天（不得超過30天）內(nèi)將裝修保證金退還乙方。

　　3、乙方按約定向甲方支付裝修服務(wù)費_________元。

　　4、_________。

　　八、其他約定

　　1、因裝修造成共用部位、共用設(shè)施設(shè)備損壞、共用管道堵塞、滲漏等，乙方應(yīng)當(dāng)立即組織修復(fù)；造成經(jīng)濟損失的，乙方應(yīng)與受損人協(xié)商進行合理賠償。協(xié)商不成的，可申請仲裁或者提起訴訟。屬于丙方責(zé)任的，乙方可向丙方追償。

　　2、_________。

　　3、_________。

　　4、_________。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方：_________

　　負責(zé)人（簽名）：_________ 裝修人（簽名）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　丙方（蓋章）：_________

　　負責(zé)人（簽名）：_________

　　_________年____月____日

　　附件

　　1、本協(xié)議文本為示范文本，也可作為簽約使用文本。適用于物業(yè)管理單位受理住宅室內(nèi)裝飾裝修申報登記時，與裝修人（指業(yè)主或物業(yè)使用人）簽訂。使用之前，雙方應(yīng)當(dāng)仔細閱讀協(xié)議示范文本的內(nèi)容，對本示范文本條款或?qū)�業(yè)用詞理解不一致的，以國家、省、市的法律、法規(guī)、文件、規(guī)范為準，也可向珠海市建設(shè)局、珠海市物業(yè)管理處咨詢。

　　2、為體現(xiàn)協(xié)議雙方自愿、協(xié)商一致的原則，雙方當(dāng)事人可以對本示范文本的內(nèi)容進行選擇、填寫、修改、增補或刪減。協(xié)議簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。

精選裝飾合同模板集錦 篇15

　　發(fā)包方（甲方）

　　承包方（乙方）

　　按照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》，結(jié)合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　1、 1、工程概況

　　1. 1. 1 工程名稱：

　　1. 1. 2 工程地點：

　　1. 1. 3 承包內(nèi)容：本合同附件《工程預(yù)算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內(nèi)容：

　　1. 1. 4 承包方式：

　　□包工包料； □包工部分包料； □包工不包料

　　1. 1. 5 工期：

　　開工日期：2XX年月日

　　竣工日期：2XX年月日

　　總?cè)諝v天數(shù)：天

　　1. 1. 6 工程質(zhì)量：

　　1. 1. 7 合同價款（人民幣大寫）：

　�。� （含稅）

　　2、 2、 雙方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方于開工前天，應(yīng)向乙方提供已經(jīng)確認的施工圖紙?zhí)祝ɑ蜃鞣ㄕf明份），并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好通道、電梯、消防設(shè)備的使用和保護。

　　2.1.3 清除影響施工的障礙物，對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。

　　2.1.4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。

　　2.1.5指派為甲方駐工地代表，負責(zé)對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.1.6 委托為工程監(jiān)理，監(jiān)理工程師姓名：。甲方應(yīng)在開工前將監(jiān)理工程師的職責(zé)、監(jiān)理范圍以書面形式通知乙方。

　　2.1.7 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責(zé)并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失。

　　2.1.8 負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹古木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.1.9 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.1.10 知會鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環(huán)境造成的影響，協(xié)調(diào)關(guān)系獲得理解并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　2.1.11 煤氣改造、有線寬頻網(wǎng)絡(luò)等工作須由甲方與有關(guān)部門配合施工。

　　2.2乙方工作

　　2.2.1 由乙方負責(zé)設(shè)計的工程，乙方提供主要部分的設(shè)計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設(shè)圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。由甲方負責(zé)設(shè)計的工程，參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。

　　2.2.2 擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2.2.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。

　　2.2.4 指派為乙方駐工地代表，負責(zé)履行合同，組織施工，按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　2.2.5 甲方直接發(fā)包的工程，乙方有義務(wù)配合其他施工方施工，以保證工程質(zhì)量及工程的順利完成。

　　2.2.6 乙方有義務(wù)事先告知甲方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項，如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗應(yīng)該知道的有關(guān)質(zhì)量問題而未告知甲方，則造成的損失由乙方承擔(dān)。

　　2.2.7 依據(jù)《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定，乙方應(yīng)辦理交納施工入場裝修押金。

　　2.2.8 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受破壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾的清運工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。

　　2.2.9 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　2.2.10 乙方在施工中應(yīng)妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家私、陳設(shè)以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　2.2.11 乙方未按照工程施工規(guī)范及環(huán)保要求裝修造成的環(huán)境污染，乙方有治理的責(zé)任。

　　2.2.12 參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3、 3、工期

　　3.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。每提前一天，甲方支付乙方元。

　　3.2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的，工期相應(yīng)順延。

　　3.3 由于甲方變更設(shè)計或增加工程量，以及提出增加設(shè)計范圍以外的工程項目，造成工期延誤，甲方承擔(dān)責(zé)任，工期相應(yīng)順延。

　　3.4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工，工期相應(yīng)順延。

　　3.5 甲方現(xiàn)場工程師指令有誤或不及時，延誤工期，工期相應(yīng)順延。

　　3.6 甲方未按合同約定支付工程預(yù)付款、進度款，影響施工正常進行，工期相應(yīng)順延。

　　3.7 因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　3.8 由于工程質(zhì)量原因返工、乙方承擔(dān)責(zé)任，且工期不順延

　　3.9 乙方預(yù)算少算、漏算所產(chǎn)生的增加項目，導(dǎo)致工期延誤由乙方負責(zé)，工期不順延。

　　3.10 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

　　4、 4、工程質(zhì)量檢查及驗收

　　4. 4. 1 工程質(zhì)量評定驗收標準的依據(jù)：

　�。�1）施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更；

　　(2)《建設(shè)裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（gb50210-）；

　　(3)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb50327-）；

　　(4)《深圳市家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》；

　　4. 4. 2 過程驗收項目：基礎(chǔ)改造工程、水電線路改造工程（封閉前）、防水工程（鋪設(shè)瓷片前）、吊頂工程（涂料前）、門窗工程（油漆前）、細木工程（油漆前）；

　�、�3 甲乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。當(dāng)工程具備覆蓋、遮蓋條件或達到中間驗收標準（如水管及電線管的鑿槽暗敷恢復(fù)工作），乙方自檢，并于48小時前通知甲方參加，驗收合格；甲方或甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工；工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，甲方或甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方已經(jīng)批準，乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工；甲方或甲方代表不參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，可視為甲方已經(jīng)批準。因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經(jīng)濟支出，由甲方承擔(dān)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗；若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成的停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，且工期不順延。

　　4. 4. 4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)。由于乙方施工質(zhì)量問題造成材料、設(shè)備的損壞，其返工費用由乙方承擔(dān)。

　　4. 4. 5 施工中甲方直接發(fā)包的工程完工時，必須由甲、乙方及包方直接發(fā)包的施工方三方及時對工程質(zhì)量進行驗收。若質(zhì)量不合格，責(zé)任由直接發(fā)包的施工方承擔(dān)。

　　4. 4. 6 甲方直接發(fā)包的工程遇交叉作業(yè)時，甲方和乙方直接發(fā)包的施工方應(yīng)對各自的工程質(zhì)量負責(zé)，若發(fā)生質(zhì)量問題，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　4. 4. 7 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

　　4.8 工程竣工后，甲方未經(jīng)驗收擅自使用，視為甲方驗收合格。

　　4.9 驗收合格項目，雙方簽字確認；不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止。

　　5、材料設(shè)備的供應(yīng)

　　5. 5. 1 甲方按雙方約定的《甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》（見附表）供應(yīng)材料設(shè)備，若甲方提供的材料與《甲方提供材料設(shè)備一覽表》不符時，由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)常

　　5.2 甲乙雙方應(yīng)對各自負責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備，提供產(chǎn)品合格證明；若材料設(shè)備不符合質(zhì)量要求，各自承擔(dān)由此發(fā)生的費用。

　　5.3 由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　5.4 甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　5.5 甲方供應(yīng)的材料由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔(dān)運輸費用。

　�、� 6凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成質(zhì)量問題及由此發(fā)生的損失由乙方承擔(dān)。

　�、� 7 乙方采購材料如不符合質(zhì)量要求，致使室內(nèi)甲醛等有害物質(zhì)濃度含量超標，造成環(huán)境污染，由乙方承擔(dān)責(zé)任并賠償其損失。甲方供應(yīng)的材料如不符合質(zhì)量要求，致使室內(nèi)甲醇等有害物質(zhì)濃度含量超標，造成環(huán)境污染，由甲方承擔(dān)其責(zé)任。

　　5.8 5.8 甲方供應(yīng)材料，乙方有義務(wù)事先告知甲方準確的材料用量及符合施工條件的材料

　　否則造成的損失由乙方承擔(dān)。若甲方不予采納而造成工程質(zhì)量問題及材料的浪費，由甲方負責(zé)。

　　6、工程變更

　　6.1 甲方變更設(shè)計，應(yīng)在該項目工程施工前7天向乙方發(fā)出書面通知。

　　6.2 所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲方必須辦理簽字確認手續(xù)，否則乙方有

　　權(quán)拒絕變更。

　　6.3 因甲方設(shè)計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應(yīng)損失均由甲

　　方承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。

　　6.4由于設(shè)計變更，造成乙方已購材料積壓，應(yīng)由甲方負責(zé)處理，并承擔(dān)全部處理費用。

　　6.5 乙方按變更通知進行變更，并于3天內(nèi)，提出變更價款報告的完整資料。甲方收到變更價款報告后3天內(nèi)予以簽認，或提出異議。如甲方無正當(dāng)理由不簽認，變更價款報告自送達之日3天后自行生效。

　　6.6 乙方接到變更通知后，可按下列方法提出變更價格，送甲方或甲方代表批準后調(diào)整合同價款：

　　⑴ 合同附件工程預(yù)算書中已有適用于變更工程的價格，按合同附件已有的價格變更合同價款；

　　⑵ 合同附件工程中預(yù)算書中只有類似于變更工程的價格，可以此作為基礎(chǔ)確定變更價格，變更合同價款。

　�、� 合同附件預(yù)算書中沒有適用和類似變更工程的價格，甲乙雙方協(xié)商，確定變更價格。

　　6.7 乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出合理建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的更換，以及增加工程量，必須經(jīng)甲方或甲方代表批準，并簽字確認。未經(jīng)甲方批準簽字，乙方擅自變更設(shè)計或?qū)υ�定材料更換，甲方有權(quán)不認可，發(fā)生的全部費用由乙方承擔(dān)，且工期不順延。

　　6.8 對于甲方提出的不可行的設(shè)計變更，乙方有義務(wù)事先告知甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果，否則造成的損失由乙方承擔(dān)。若甲方強行進行設(shè)計變更，從而造成工程質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)。

　　6.9 甲方不得隨意取消合同承包內(nèi)容的施工項目，若取消的施工項目造價超過合同預(yù)算總價的25%時，需征得乙方同意，并向乙方支付取消該項目的預(yù)期利潤，本工程預(yù)測利潤率為 %

　　7、工程價款及結(jié)算

　　7.1 雙方商定本合同價款采用第 種：

　�、� 固定價格，即價格一次包死，結(jié)算時不做任何調(diào)整；

　　⑵ 固定價格加 %包干風(fēng)險系數(shù)計算，包干風(fēng)險包括

　�、� 實際價格：竣工結(jié)算時，合同內(nèi)項目按照已簽訂合同的預(yù)算單價計算；變更及增加項目的單價，按6 .6條款的約定辦理，工程量按實結(jié)算。

　　7.2雙方按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定，在合同生效后，甲方按下表約定分（ ）次向乙方支付工程款，尾款一次結(jié)清。

　　撥付工程式款時間

　�。üこ踢M度）

　　占合同價款比例

　�。�%）

　　金 額

　　（萬元）

　　備 注

　　7.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在7天內(nèi)，結(jié)清尾款。

　　7.4 設(shè)計變更增加價款在工程款同期結(jié)算款中支付。

　　7.5 結(jié)清尾款后，乙方按工程結(jié)算款額開具發(fā)票。

　　8、索賠

　　8.1甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期或其他非乙方原因造成乙方經(jīng)濟損失，乙方可依照合同有關(guān)條款進行索賠。

　　8.2 乙方未按合同約定交付裝飾產(chǎn)品或未全面履行合同約定的全部義務(wù)而造成甲方經(jīng)濟損失，甲方可依照合同有關(guān)條款進行索賠。

　　8.3 索賠程序

　�、� 索賠事件發(fā)生7天內(nèi)，索賠方向被索賠方發(fā)出索賠的通知書；

　　⑵ 索賠方在發(fā)出索賠意向后7天內(nèi)，向被索賠方提交全部和詳細的索賠資料；

　　⑶ 被索賠方在接到索賠資料后7天內(nèi)給予書面答復(fù)或要求索賠方進一步補充索賠理由和證據(jù)。被索賠方在7天內(nèi)未作答復(fù)，則視為該項索賠已被認可。

　　9、安全生產(chǎn)和防火

　�、� 1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　�、� 2 乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工程安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　�、� 3由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，乙方有權(quán)拒絕施工。若甲方強制要求乙方施工，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。由乙方負責(zé)設(shè)計的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　�、� 4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程和消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　10、違約責(zé)任

　　10.1 甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)致使合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的損失。

　　10.2 由于甲方原因?qū)е轮型就９ぃ�甲方�?yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付工程款，每拖延一天，按應(yīng)付款額的 %支付滯納金。

　　10.3 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。

　　10.4 乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

　　11、保修

　　11.1 本工程保修責(zé)任期：屋面防水工程、有防水要求的房間、衛(wèi)生間和外墻的防滲漏工程為5年，其他工程為2年。

　　11.2 保修范圍為乙方施工的工程項目。

　　11.3 施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。

　　11.4 由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內(nèi)。

　　11.5 在保修期內(nèi)，乙方工程質(zhì)量原因造成的其他財產(chǎn)損失，由乙方按當(dāng)時市場價格全額賠償。

　　12、爭議

　　12.1 本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。

　　12.2 協(xié)商不成可通過 進行調(diào)解；

　　12.3 當(dāng)事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成時，雙方可選擇下列任何一種方式解決：

　　□ 向仲裁委員會申請仲裁；

　　□ 向深圳市（區(qū)）人民法院起訴。

　　13、合同解除和終止

　　13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

　　⑴ 甲乙雙方協(xié)商一致；

　　⑵ 因不可抗力致使合同無法履行；

　�、� 因一方違約致使合同無法履行；

　　13. 2 甲乙方履行完本合同全部義務(wù)，工程已辦理交付手續(xù)，工程竣工結(jié)算價款支付完畢，本合同即告終止（但本合同保修及爭議解決條款除外）。

　　14、附則

　　14.1 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí) 份。均具同等法律效力。

　　14. 2 附件

　�、� 施工圖紙或作法說明

　�、� 工程項目一覽表

　　⑶ 工程項目預(yù)算書

　�、� 甲方供應(yīng)材料設(shè)備清單

　　15、補充條款

　　發(fā) 包 人： 承 包 人 ：

　　發(fā)包人代表： 承包人代表：

　　地 址： 地 址 ：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編 ：

　　開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

　　帳 號 ： 帳 號 ：

　　年 月 日 年 月 日

　　附件（4）

　　工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備清單

　　序 號

　　材料或設(shè)備

　　名 稱

　　規(guī) 格

　　型 號

　　單 位

　　數(shù) 量

　　數(shù)

　　量

　　單 價

　　供 應(yīng)

　　時 間

　　送 達

　　地 點

　　備 注

精選裝飾合同模板集錦 篇16

　　一：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點:___________________.

　　1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表.附表2:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表).

　　1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式.

　　(1)承包人包工,包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表.附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工,發(fā)包人包料(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表).

　　1.4 工程期限____天,開工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.

　　1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):____________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單).

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,單位,聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人.

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:

　　(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).

　　第四條 發(fā)包人義務(wù)

　　4.1 開工前____天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件.包括:搬清室內(nèi)家具,陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具,陳設(shè)歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源,電源;

　　4.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進場,竣工驗收.

　　第五條 承包人義務(wù)

　　5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范,防火規(guī)定,施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;

　　5.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上,下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場.

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單).

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由發(fā)包人提供的材料,設(shè)備(詳見附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　7.2 由承包人提供的材料,設(shè)備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗.

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況.

　　8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延.

　　8.3 發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延.

　　8.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延.

　　第九條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________.

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān).

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:

　　(1)_________________________;

　　(2)_________________________;

　　(3)_________________________.

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).

　　10.2 工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單).在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單).

　　10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月.驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單).

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下第____種方式支付工程款:

　　(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:

　　--------------------------

　　| 支付次數(shù) | 支付時間 | 支付金額 |

　　|------|--------|--------|

　　| 第一次 | 開工前三日 | 支付 元 |

　　| 第二次 | 工程進度過半 | 支付 元 |

　　| 第三次 | 雙方驗收合格 | 支付 元 |

　　--------------------------

　　工程進度過半指:________________________________________.

　　(2)其他支付方式:_______________________________________.

　　11.2 工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人.發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款.

　　11.3 工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票.

　　第十二條 違約責(zé)任

　　12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失.

　　12.2 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責(zé).

　　12.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失.

　　12.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元.

　　12.5 由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責(zé)修理,工期不予順延.

　　12.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____元.

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟.

　　第十四條 幾項具體規(guī)定

　　14.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi)).

　　14.2 施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管.工程竣工驗收后,發(fā)包人負責(zé)提供新鎖____把,由承包人當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用.

　　14.3 施工期間,承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分.

　　第十五條 其他約定事項:_____________________________________________________________________________.

　　第十六條 附則

　　16.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止.

　　16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包.

　　16.3 本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,____________部門____份.

　　16.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力.

　　二：

　�。ㄒ韵潞喎Q甲方）

　　立協(xié)議人為裝修房屋（xx小區(qū)）， 經(jīng)（以下簡稱乙方）雙方協(xié)商，訂立本協(xié)議，以共同恪守。在雙方同意的情況下，本協(xié)議由起草。

　　一、工程項目：

　　1、三個房間（兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗；客廳、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

　　2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據(jù)甲方要求（圖紙）做一置物架；陽臺東側(cè)打一多用途柜（底下放鞋、上面書柜）、西側(cè)打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。

　　3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)鮬vc板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整，客廳門后一多用途柜（底下放鞋，上面掛衣服）。

　　5、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責(zé)施工。

　　三、質(zhì)量標準：

　　施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　x年xx月xx日至x年xx月xx日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

　　五、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。

　　甲方：乙方：

　　簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

　　年月日 年月日

　　三：

　　按照《合同法》和國務(wù)院《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方簽訂此施工合同。

　　1、工程名稱：x酒店改造工程

　　2、工程內(nèi)容：x酒店改造及檢修

　　3、承包范圍：兩臺電梯改造，包括更換電梯控制柜、廳門傳動系統(tǒng)、轎門電子感應(yīng)光幕、對重緩沖器、鋼絲繩，電梯轎廂裝潢，電梯導(dǎo)靴襯，電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。

　　4、承包方式：包工包料

　　5、工 期：年—月—日-----年—月—日

　　第一條：工程價款與支付

　　1、合同價款的確定依據(jù)現(xiàn)行國家、省、市有關(guān)文件及“工程預(yù)算書”定額執(zhí)行。

　　2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額，超支部分甲方不予支付。

　　3、工程款的撥付：合同簽訂后付工程造價25%的工程預(yù)付款，工程完工支付25%，其余的50%為質(zhì)量保證金，保修期滿無質(zhì)量問題后支付。

　　第二條：工程質(zhì)量

　　1、工程質(zhì)量必須達到現(xiàn)行國家或?qū)�業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件，經(jīng)協(xié)商本工程的質(zhì)量等級約定為合格。工程質(zhì)量必須符合市技術(shù)監(jiān)督局的要求。

　　2、工程施工必須按照施工圖來進行，必須達到效果圖的標準，完工后達到甲方及有關(guān)部門驗收合格標準。

　　3、工程質(zhì)量達不到上述要求時，乙方負責(zé)無償返修，直至達到要求，同時承擔(dān)由此造成的各種相關(guān)費用損失，并按法定違約金標準（1%）按日支付違約金。

　　第三條：雙方的責(zé)任

　　1、甲方責(zé)任：

　　1.1、會審施工圖紙。

　　1.2、提供具備施工條件的施工場地。

　　1.3、因甲方原因影響施工工期將相應(yīng)順延，由此發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。

　　2、乙方責(zé)任：

　　2.1、乙方于開工前一周提供施工圖紙、施工組織設(shè)計、資質(zhì)證明及工程進度、材料設(shè)備計劃等施工必備手續(xù)。

　　2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔(dān)。

　　2.3、乙方必須使用符合國家質(zhì)量標準的原材料，如因使用原材料不合格造成工程質(zhì)量問題，無論是否超過保修期，乙方均負責(zé)賠償直接和間接損失。

　　2.4、乙方負責(zé)施工安全，施工期間因乙方造成的一切事故，乙方負全部責(zé)任。

　　2.5、合同生效一周內(nèi)乙方必須進入現(xiàn)場施工，如逾期未進入現(xiàn)場施工，甲方有權(quán)單方終止合同，乙方返還預(yù)付款并按法定標準（1%）支付違約金。

　　2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失，經(jīng)甲方確定直接損失和間接損失后，由乙方承擔(dān)。

　　第四條：竣工驗收與保修

　　1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。

　　甲方收到竣工資料10天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收。

　　2、工程竣工驗收后，按照國家有關(guān)保修條例要求在乙方所承包的范圍內(nèi)，工程保修期為一年。

　　第五條：爭議的處理

　　雙方因合同發(fā)生爭議，首先請工程所在地建設(shè)行政主管部門調(diào)

　　解，經(jīng)調(diào)解后如雙方未達成協(xié)議，由甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第六條：未盡事宜及補充條款如下：

　　1、甲方派出人員及監(jiān)理人員有權(quán)對工程進行總體監(jiān)督，包括工程質(zhì)量、材料質(zhì)量與使用、工程進度等與x酒店電梯改造工程有關(guān)事宜。對違反合同的施工以及施工質(zhì)量等問題有權(quán)提出修改，乙方必須無條件執(zhí)行，對于修改期間造成的直接損失和間接損失，由乙方承擔(dān)。

　　2、隨著工程進度情況，乙方應(yīng)及時整理相應(yīng)的內(nèi)業(yè)資料并及時向甲方及有關(guān)部門報驗，待驗收合格后，方可進入下道工序施工。

　　3、工程竣工驗收時，必須經(jīng)市技術(shù)監(jiān)督局驗收合格，并由乙方辦理驗收合格手續(xù)。

　　4、未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。

　　發(fā)包方（章）： 承包方（章）：

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人 ： 法定代表人 ：

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

　　電 話： 電 話：

　　電 掛： 電 掛：

　　開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：

　　帳 號： 帳 號：

　　郵 政 編 碼： 郵 政 編 碼：

　　合同訂立時間： 年 月 日

精選裝飾合同模板集錦 篇17

　�。ㄒ曳N本）

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。

　　1.6工程質(zhì)量：

　　1.7合同價款（人民幣大寫）：

　　第二條甲方工作

　　2.1開工前天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2指派為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師，其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方份。

　　2.4負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2指派為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第四條關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

　　第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73——91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj300——88）等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.6工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用第種：

　�。�1）固定價格。

　　（2）固定價格加％包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。

　　（3）可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　6.2本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

　　撥款分次進行撥款％金額

　　6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內(nèi)，結(jié)清尾款。

　　第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　7.1本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備（見附表一），應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品

　　，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　第八條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第九條獎勵和違約責(zé)任

　　9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的％支付滯納金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.4乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

　　9.5甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.6未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.7未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責(zé)。

　　9.8因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第十條爭議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。

　　第十一條其它約定

　　第十二條附則

　　12.1本工程需要進行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。

　　12.2本合同正式兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

　　12.3本合同履行完成后自動終止。

　　12.4附件

　　（1）施工圖紙或作法說明（2）工程項目一覽表（3）工程預(yù)算書（4）甲方提供貨物清單（5）會議紀要（6）設(shè)計變更（7）其他

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵碼：郵碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　戶名：戶名：

　　帳號：帳號：

　　年月日年月日

　　附表一：

　　工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表 序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價供應(yīng)時間送達地點備注

精選裝飾合同模板集錦 篇18

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：______

　　委托處理人(姓名)：______單位：____住所地址：___聯(lián)系電話：____

　　承包方(以下簡稱乙方)：___單位名稱：___營業(yè)執(zhí)照號：___注冊地址：____

　　法定代表人：_________

　　委托代表人：_________

　　本工程設(shè)計人：_________

　　施工隊負責(zé)人：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：_________

　　1.2 工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式： (1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表); (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限___天; 開工日期___天___月___日; 竣工日期___天___月___日;

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元 金額大寫：_________ (詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供： 1、甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙); 2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費___元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　第四條 甲方工作

　　4.1 開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù); 4.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、工程竣工驗收。

　　第五條 乙方工作

　　5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

　　5.2 嚴格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

　　第七條 材料供應(yīng)

　　7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第八條 工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延： 1、工程量變化或設(shè)計變更; 2、不可抗力; 3、甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　8.4 因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第九條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程質(zhì)量按下列第___項標準執(zhí)行： (1)《北京市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)定》 (2)其它規(guī)定：__施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé)，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。

　　第十條 附則

　　1、工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責(zé)人保管。工程竣工驗收時，甲方負責(zé)提供新鎖____套，由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。

　　2、本協(xié)議簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本協(xié)議一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　住址： 住址：

　　電話： 電話：

　　身份證號： 身份證號：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：____

精選裝飾合同模板集錦 篇19

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_________

　　承包方(簡稱乙方)：_________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《無錫市保護消費合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)____路____弄(村)____號____樓_____室。

　　3、住房結(jié)構(gòu)：____房型____房____廳____套，施工面積____平方米。

　　4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5、承包方式：____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：____其中：材料費：___，人工費：__;管理費：___，設(shè)計費：____;垃圾清運費：___，稅金(3.41%)：___;其他費用：____。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自____年____月___日開工，至____年___月____日竣工，工期___天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、本工程由_____方設(shè)計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6、工程驗收：甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1、工程款付款方式列下表(略)：

　　2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。

　　3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_________

　　承包方(簡稱乙方)：_________

精選裝飾合同模板集錦 篇20

　　(發(fā)包人)甲方：

　　(承包人)乙方：

　　項 目 名 稱：

　　甲乙雙方為進一步明確雙方的責(zé)任，確保合同的順利履行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、 工程概況

　　1、工期

　　本工程工期為__天，從__年__月__日至__年__月__日止(遇

　　陰雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承擔(dān)責(zé)任)，乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行合同相關(guān)規(guī)定，在正常情況下，乙方不得以任何理由推違。

　　2、腳手架

　　由甲方免費提供鋼管，并免費搭建腳手架，因特殊原因造成腳手架無法搭建，需甲方通知乙方進行協(xié)商，采取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢，甲方需通知乙方共同進行檢查，消除安全隱患。需整改的要進行整改，然后乙方施工隊才可進行施工。每幢外墻施工結(jié)束，由乙方通知甲方拆除腳手架，拆除期間嚴禁乙方施工隊在腳手架上施工。

　　3、施工工藝

　　A.內(nèi)外墻因破損嚴重和墻體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、墻體干沾石脫落嚴重的，業(yè)主自砌磚墻)由乙方泥瓦工修補、粉刷水泥砂漿，乙方自行處理。

　　B.因業(yè)主在陽臺欄桿旁邊自砌磚墻造成工人無法施工(批膩子)

　　油漆工只負責(zé)用乳膠漆刷到，乙方不負責(zé)墻體的光潔質(zhì)量責(zé)任。

　　C.外墻乳膠漆按兩遍膩子，乳膠漆抹一底兩面施工，樓梯按先補灰后批膩，再刷乳膠漆的順序進行施工(局部墻體脫落嚴重由瓦工先行修補，油漆工再進行施工)，施工質(zhì)量應(yīng)規(guī)范標準。

　　D.陽臺欄桿油漆用調(diào)和漆，先除銹，刷防銹漆__道，刷面漆__ 道，木門窗外現(xiàn)刷調(diào)和漆__道。

　　E.施工工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求按圖紙和清單施行。

　　以上工藝流程必須達到驗收合格標準，如驗收不合格造成返工的均由乙方承擔(dān)。

　　4、合同價款

　　本工程包工包料，造價為外墻乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。

　　無腳手架為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷，乙方自行處理。

　　內(nèi)墻乳膠漆為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷為每樓梯__元計算。 圍墻粉刷__元/㎡，陽臺鐵欄桿刷漆__元/㎡

　　二、 工程質(zhì)量

　　按圖紙和清單要求(砌磚墻多粉底層一層)

　　乳膠漆顏色一致，一年內(nèi)不空鼓脫落，保修期為__年。

　　三、 安全管理

　　乙方必須按照國家相關(guān)安全制度規(guī)范進行施工，不準酒后上班，不準穿拖鞋、光腳上班，施工現(xiàn)場工人必須按規(guī)定戴好安全帽，確保安全施工。施工現(xiàn)場造成一切安全事故，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　四、 物料進場

　　需甲方提供倉庫免費存放(材料應(yīng)按甲方要求提供合格產(chǎn)品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承擔(dān)。

　　五、 付款方式

　　按進場人數(shù)每星期支付一次生活費，每人一天40元標準，施工到二十天時，支付(材料費、人工費)工程造價的40%，工程完工支付總造價的75%，驗收合格后支付總工程款的95%，余下的5%作為保證金，待一年后無質(zhì)量問題一次性付清。

　　六、乙方工人進場時，由甲方負責(zé)安排住宿(水電費由乙方承擔(dān))同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項目施工過程中，乙方要做到文明施工，少擾民。

　　七、乙方必須給予現(xiàn)場所有參與施工的人員購買意外保險

　　八、因甲方原因造成中途停工時，超過兩天，甲方要補償乙方在場人員的生活費，每天15元/人

　　九、補充

　　因甲方未按照合同規(guī)定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方無責(zé)任，同時要支付乙方在場工人生活費。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程總價的0.4%。

　　若乙方違背上述條款任意一項，甲方有權(quán)終止其所參與的施工項目并追究

　　其相關(guān)違約責(zé)任。

　　此合同一式兩份，甲方乙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字生效，兩份合同具

　　有同等的法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法人： 法人：

　　電話： 日期：

精選裝飾合同模板集錦 篇21

　　住所:

　　身份證號:

　　電話:

　　承包人(乙方):

　　住所:

　　施工隊負責(zé)人:

　　電話:

　　身份證號:

　　木工負責(zé)人:

　　電話:

　　身份證號:

　　油漆工負責(zé)人:

　　電話:

　　身份證號:

　　瓦工負責(zé)人:

　　電話:

　　身份證號:

　　水電工負責(zé)人:

　　電話:

　　身份證號:

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點:上海市浦東新區(qū)蘭城路115弄42號502室

　　第2條、工程內(nèi)容及做法(1)餐廳背景、酒柜、吊頂制作;(2)客廳電視背景、裝飾柜、吊頂制作;(3)過道吊頂、過道背景制作;(4)儲藏柜、側(cè)臥衣柜、主臥衣柜、書房書柜、書房寫字臺、側(cè)衛(wèi)臺盆柜制作;(5)主臥觀景臺制作;(6)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;(7)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;(8)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;(9)室內(nèi)水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(10)室內(nèi)龍骨、地板的鋪設(shè)與安裝;(11)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(12)其他相關(guān)業(yè)務(wù)。(詳細尺寸參照設(shè)計圖紙聯(lián)系實際而定)

　　第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、部分包料(水泥、黃沙等部分輔料),發(fā)包人提供部分材料(木料、家電、電線、水管、扣板等);(2)在承包人提供的有關(guān)工程文件(家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表、家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表和施工圖紙)中,應(yīng)對由發(fā)包人提供的材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要素給予明確的規(guī)定。(3)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責(zé)任由承包人承擔(dān)相關(guān)費用。(4)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。

　　第5條、合同價款:本合同工程總?cè)斯べM為(大寫):__________________元(詳見附表2:家庭居室裝飾裝修工程報價單),優(yōu)惠額度 ;最終實際人工費總額:12000.00元,大寫:壹萬貳千元人民幣整(發(fā)生變更也不予修正)。

　　第二部分 工程監(jiān)理

　　第6條、若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

　　第三部分 施工圖紙

　　第7條、發(fā)包人不委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。

　　第四部分 發(fā)包人義務(wù)

　　第8條、開工前_______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

　　第9條、提供施工期間的水源、電源;

　　第10條、負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　第11條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　第12條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的',負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　第13條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進暢⒖⒐ぱ槭鍘

　　第五部分 承包人義務(wù)。

　　第14條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;

　　第15條、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;

　　第16條、保護好發(fā)包人提供的左右材料、家電的安全,并保證原居室室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　第17條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)暢

　　第六部分 工程變更。

　　第18條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(費用不再另行增加)。

　　第七部分 材料的提供。

　　第19條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè) 設(shè)備(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　第20條、由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。

　　第八部分 工期延誤。

　　第21條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化和設(shè)計變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　第22條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。

　　第23條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

　　第24條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。

　　第九部分 質(zhì)量標準。

　　第25條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行「上海市住宅裝飾裝修驗收標準」:(詳見附件1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準)。

　　第26條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定、擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　第十部分 工程驗收和保修

　　第27條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:(1)__________________________________________;(2)__________________________________________;(3)__________________________________________;(4)____________________________________ ______。承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。

　　第28條、工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。

　　第29條、工程竣工后,承包人負責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,應(yīng)向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第30條、在正常使用條件下,本工程保修期為36個月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個月。

　　第31條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準,不應(yīng)出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價150%。嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用調(diào)價下: q 防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏; q 煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外); q 墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落; q 吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外); q 墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落; q 地磚、地板工程出現(xiàn)2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外); q 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。

　　第十一部分 工程款支付方式

　　第32條、雙方約定按以下方式支付工程款:(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數(shù) 工程進度 支付金額 備 注第一次 工人進場后第1周內(nèi) 20xx.00 第二次 工人進場后第4周內(nèi) 3000.00 第三次 工程竣工交付使用當(dāng)日 4000.00 第四次 交付使用后第6個月內(nèi) 3000.00 條件:無質(zhì)量問題工程進度定義: q 基礎(chǔ)工程基本完成,木、瓦工基本到位,并正常開展工作; q 水電鋪設(shè)完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; q 工程全部完工,并交付使用。 (2)其他支付方式:經(jīng)由發(fā)包人與承包人協(xié)商,可通過債權(quán)、債務(wù)轉(zhuǎn)讓抵扣。

　　第33條、工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料

　　后15日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。第34條、工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票(視實際情況而定)。

　　第十二部分 違約責(zé)任

　　第35條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律

　　、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　第36條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責(zé)。

　　第37條、未辦理驗收手續(xù)、承包人提前使用工程材料的,發(fā)包人有權(quán)要求暫停工程、補辦驗收手續(xù)。由此造成的工期延誤、工程返工等責(zé)任,由承包人承擔(dān)。

　　第38條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　第39條、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責(zé)修理,工期不予順延。

　　第40條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數(shù)取高)。

　　第十三部分 合同爭議的解決方式

　　第41條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。第十四部分 幾項具體規(guī)定。

　　第42條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負責(zé)將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)______________元(此費用 包括/不包括 在工程價款內(nèi))。

　　第43條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責(zé)提供新鎖_______把,由承包人當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用。

　　第44條、施工期間,承包人應(yīng)嚴格管理施工現(xiàn)場,妥善保護原有的住宅結(jié)構(gòu)與設(shè)備。未經(jīng)施工文件和本合同確認,不得對原有的建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備進行拆除、改動,由此造成的一切后果,由承包人負責(zé),并不受工程保修期的限制。

　　第45條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責(zé)。

　　第46條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。未經(jīng)發(fā)包人許可,承包人不得在施工現(xiàn)場留宿。第十五部分 其他約定事項:

　　第47條 承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關(guān)材料等行為發(fā)生時,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人有權(quán)要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結(jié)算工程量即實際耗材數(shù)量應(yīng)該在上海市規(guī)定的定額數(shù)的正負5%以內(nèi),超出部分同樣適用本條款。

　　第十六部分 附則

　　第48條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準,合同履行完畢后終止。

　　第49條、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　第51條、本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份。

　　第51條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件:

　　附件1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準

　　附表2:家庭居室裝飾裝修工程人工費報價單

　　附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單

　　附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修

精選裝飾合同模板集錦 篇22

　　甲方(發(fā)包人)：__________________

　　法定代表人：___________________

　　地址：_________________________

　　身份證號：_____________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　乙方(承包人)：__________________

　　法定代表人：___________________

　　地址：_________________________

　　身份證號：_____________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　工程設(shè)計師：___________________

　　身份證號：_____________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　施工負責(zé)人：___________________

　　身份證號：_____________________

　　聯(lián)系電話：_____________________

　　合同簽訂地址：_________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(建設(shè)部第110號令)及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達成以下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 施工地點：________________ 。

　　1.2 工程裝飾裝修面積：________ 。

　　1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準)：________________________ 。

　　1.4 施工內(nèi)容及做法(見附件1：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程內(nèi)容和做法一覽表》及附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。

　　1.5 工程承包方式，經(jīng)商定采取下列第____種方式：

　　(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件3：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設(shè)備明細表》);

　　(2)乙方(承包人)包工、包部分材料，甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料(見附件3及附件5：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設(shè)備明細表》);

　　(3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。

　　1.6 工程期限：

　　開工日期_____年____月____日;

　　竣工日期 ________年 ____月 ____日。

　　1.7 工程款：本合同工程造價為人民幣________元，金額大寫：____________ (見附件6：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。

　　若變更施工內(nèi)容或材料等，變更部份對應(yīng)的工程款按實際發(fā)生另計。

　　第二條 工程質(zhì)量標準

　　2.1 本工程質(zhì)量執(zhí)行國家標準gb 50096-1999《住宅設(shè)計規(guī)范》、gb 50327-《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、gb 50210-《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)國家和行業(yè)標準。

　　2.2 裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)嚴格執(zhí)行g(shù)b 50325-《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關(guān)國家、行業(yè)和地方標準。

　　2.3 其它約定標準(在“是”或“否”對應(yīng)的“□”中打“√”或填寫其它標準)：

　　(1) gb/t 18883-《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》□是 □否 執(zhí)行;

　　(2) _________________________________________________。

　　第三條 甲方責(zé)任

　　3.1 本合同簽定后________日內(nèi)，甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶，并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權(quán)單方面提取款項。

　　若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應(yīng)的款項屬本工程款的一部分，應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工，增加工程對應(yīng)的材料和施工等費用款項應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程，除非另有約定，減少施工所對應(yīng)的費用款項不得提前從該特約帳戶提出，須等工程完工后再返還甲方。

　　本工程款項特約帳戶為：

　　開戶名：________________

　　開戶行：________________

　　帳 號：____________________________

　　3.2 開工前 天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，并進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采用保護措施。若甲方自帶設(shè)計方案，在現(xiàn)場交底前還應(yīng)向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或施工說明文件_______份。

　　3.3 向乙方提供施工所需水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項，水電費用由 方承擔(dān)。負責(zé)辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)及應(yīng)當(dāng)由甲方支付的相關(guān)費用。

　　3.4遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度，并負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。

　　3.5 甲方不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設(shè)施。

　　(5)強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。

　　3.6 凡涉及3.5款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房管部門批準。

　　3.7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

　　3.8 指派 為甲方駐工地代表(如有需要)，負責(zé)合同履行和對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為甲方對有關(guān)事宜的確認。

　　第四條 乙方責(zé)任

　　4.1 根據(jù)施工圖紙或施工說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　4.2 指派 為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為乙方對有關(guān)事宜的確認。

　　4.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護規(guī)定。

　　4.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監(jiān)理開展工作，做好各項質(zhì)量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收，編制工程結(jié)算。安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。

　　4.5 嚴格執(zhí)行建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管理設(shè)施。

　　(2)遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時間，不得擾民及污染環(huán)境;

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由承包人承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任;

　　(3)負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護;

　　(5)保證室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;

　　(6)負責(zé)將裝修垃圾裝袋，及時清運到物業(yè)指定位置，并支付物業(yè)管理所收的相關(guān)費用。

　　4.6 自備施工工具，并充分利用輔材和主材，減少材料浪費。一般材料的損耗率應(yīng)不高于_______%，特殊材料損耗率的約定：

　　乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分，其費用由乙方承擔(dān)。

　　4.7 向甲方提供項目完善、清楚規(guī)范的報價文本，根據(jù)工程實際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標準報價。甲乙雙方達成一致后，在施工項目不變更的情況下，工程的結(jié)算價格與預(yù)算價格誤差不超過________%，超出部分由乙方承擔(dān)。

　　4.8 甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。

　　第五條 工程變更

　　5.1 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預(yù)算造價;如需變更，甲乙兩方須協(xié)商一致，參照同類工程價格調(diào)整相應(yīng)費用，并告知丙方。

　　5.2 增加項目所需的費用，必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監(jiān)督發(fā)放(參見3.1款及附件7：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。

　　5.3 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，三方協(xié)商一致后，調(diào)整相應(yīng)費用，并約定：甲方單方面要求減少施工項目所對應(yīng)的費用(以工程預(yù)算為基礎(chǔ))，應(yīng)劃撥 %給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目，經(jīng)甲方及丙方同意后，其對應(yīng)的費用按原預(yù)算的100%在工程完工后返還給甲方。

　　第六條 關(guān)于工期的約定

　　在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，甲乙兩方須協(xié)商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。工程變更單是竣工結(jié)算和順延工期的依據(jù)。

　　6.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意并告知丙方。

　　6.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　6.3 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　6.3 因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責(zé)任由丙方承擔(dān)。

　　6.5 因設(shè)計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應(yīng)順延，甲乙丙三方均不承擔(dān)該責(zé)任。

　　第七條 關(guān)于工程質(zhì)量、驗收和保修約定

　　7.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);

　　(3)竣工驗收(包括室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收);

　　(3)其他約定的項目驗收。

　　7.2 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，并告知丙方。甲方自接到通知起 日內(nèi)組織工程驗收， 日內(nèi)組織室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測驗收(根據(jù)國家標準，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測驗收須于竣工七天以后進行)，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方(或甲方委托人)在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方和丙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用(看管等費用另行約定)。

　　當(dāng)甲方接受丙方組織工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位時，丙方有義務(wù)督促相關(guān)工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位進行工程驗收，并協(xié)助驗收;因工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位原因造成驗收延遲時，由工程監(jiān)理及環(huán)境檢測單位擔(dān)負延遲責(zé)任。

　　甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應(yīng)自行承擔(dān)工程有關(guān)的質(zhì)量問題，但乙方仍應(yīng)承擔(dān)合同的保修責(zé)任(詳見附件8：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程質(zhì)量驗收單》)。

　　7.3 甲方委托的工程監(jiān)理代表與乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。如復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此影響工期，責(zé)任由甲方承擔(dān);若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費由乙方承擔(dān)，責(zé)任由乙方承擔(dān)，但工期也予以順延。

　　7.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，其返工費用及材料費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　7.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用及材料費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　7.6 本工程自驗收合格后三方簽之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為____年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為 年，電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》(詳見附件9：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》)。

　　第八條 關(guān)于工程款結(jié)算與支付的約定

　　8.1 款項往來均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束乙方應(yīng)開具統(tǒng)一發(fā)票交于甲方。

　　8.2 本合同生效后，丙方根據(jù)甲方書面認可分____次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發(fā)生任何工程質(zhì)量問題時一次結(jié)清。

　　批次撥款時間付款比例備注

　　第一次開工前____天____%如提前完工，甲方丙方應(yīng)相應(yīng)提前劃撥相應(yīng)工程款項。保修期滿，付清尾款。

　　第二次工期過____%，工程進度過________%.

　　8.3 在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后，甲方和丙方應(yīng)在三個工作日內(nèi)組織前期工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時，應(yīng)在異議解決后三個工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料。

　　8.4除尾款外的工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(詳見附件10：《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程結(jié)算單》)。

　　8.5 本合同工程款在存放于特約帳戶時所產(chǎn)生的利息歸 方所有;每批次工程款劃撥手續(xù)費用由____方支付。

　　第九條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　9.1 本工程使用的建筑裝飾材料，應(yīng)為符合工程設(shè)計要求和《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量標準》系列國家標準的合格產(chǎn)品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。

　　9.2 甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，并與乙方辦理好交接手續(xù)。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔(dān)運輸費用。乙方發(fā)現(xiàn)由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　9.3 甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定室內(nèi)裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　9.4 乙方負責(zé)采購的材料、設(shè)備，經(jīng)組織驗收后，由甲方確認備案，不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的一切損失由乙方負責(zé)。

　　第十條 有關(guān)安全施工和防火的約定

　　10.1 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　10.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　10.3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第十一條 違約責(zé)任及獎勵約定

　　11.1 一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給他方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律法規(guī)受到處罰的，最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。

　　11.2 一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)及時通知其他兩方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。

　　11.3 甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金。

　　11.34由于乙方責(zé)任延誤工期的，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付本合同工程造價金額千分之____的違約金。

　　11.5 丙方無正當(dāng)理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金;丙方無正當(dāng)理由未按約定同意甲方提取工程結(jié)余款，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付結(jié)余款千分之____的違約金。

　　11.6 開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質(zhì)量的前提下，每提前一天，甲方應(yīng)獎勵乙方人民幣____元。

　　第十二條 爭議或糾紛處理

　　12.1 甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，經(jīng)甲乙雙方同意，可由丙方進行調(diào)解，或提請其他個人或組織調(diào)解。

　　12.2 本合同在執(zhí)行中發(fā)生的任何爭議，調(diào)解不成時，選擇以下第____種解決方式：

　　(1)提請__________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條 其它約定

　　13.1 乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。

　　13.2 施工期間，若甲方或丙方發(fā)現(xiàn)乙方違規(guī)施工或有其他違反合同的行為時，有權(quán)要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應(yīng)補救措施，情節(jié)嚴重時，甲方有權(quán)終止合同。施工期間，甲方無正當(dāng)理由阻止工程施工，或拒絕按約定支付工程款項，經(jīng)乙方交涉無果時，乙方有權(quán)中止合同。

　　13.3 施工期間，甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后，乙方應(yīng)將門鑰匙交還給甲方。

　　13.4 工程竣工經(jīng)丙方驗收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用過程中再發(fā)生任何質(zhì)量的問題，乙方不再承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任;但乙方可優(yōu)先為甲方提供有償維修服務(wù)。

　　13.5 其它補充約定：

　　(1)________________________________________________ 。

　　(2)________________________________________________ 。

　　第十四條 附則

　　14.1 本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款，在工程驗收、交接完畢，甲方支付相應(yīng)款項后自動終止;保修期滿，甲方支付保修對應(yīng)尾款后有關(guān)保修條款終止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。

　　14.2 本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　14.3 本合同附件為本合同的有效組成部分，經(jīng)三方簽(蓋章)后生效，具同等法律效力。

　　甲方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________

　　乙方(簽章)：____________________ 法定代表人：____________________

　　________年____月____日

精選裝飾合同模板集錦 篇23

　　第一條 總則

　　1、鑒于乙方申請，甲方根據(jù)加盟計劃，授予乙方（加盟分公司）特許經(jīng)營權(quán)。特許乙方自 年 月 日至 年 月 日在_____省______市/縣____ _ _ 開設(shè)天略裝飾加盟店，授權(quán)乙方于合同期限內(nèi)在甲方認可的加盟店、使用由甲方獨立擁有的 “天略裝飾”注冊商標。乙方自開店一月內(nèi)將店面裝修效果圖照片（5張）及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件交甲方存檔。

　　2、乙方付一萬三千元加盟費匯入甲方帳戶。￥13000元

　　3、加盟授權(quán)從甲乙雙方簽訂合同，并且乙方向甲方付清規(guī)定的款項（包括特許加盟費、含品牌授權(quán)使用保證金等，實際須支付的款項種類和金額按簽約合同規(guī)定為準）之日起生效。

　　第二條 承諾

　　1、乙方獲得上述特許經(jīng)營權(quán)許可后，須按甲方要求經(jīng)營管理，不得超越許可范圍和許可期限，未經(jīng)甲方書面同意，不得將該項權(quán)利轉(zhuǎn)讓。乙方承諾在加盟期間，完全遵守本特許加盟條列，合法經(jīng)營。

　　2、甲方承諾不在乙方開設(shè)的天略裝飾加盟店同一區(qū)域范圍內(nèi)（按所在城市的行政區(qū)片或以一定直徑范圍劃分）自己或允許第三者經(jīng)營其它天略裝飾加盟店。

　　第三條 合同的續(xù)約、解除和終止

　　1、本合同期滿后，如雙方達成一致協(xié)議繼續(xù)延續(xù)本合同，則本合同經(jīng)雙方簽字確認后續(xù)約一年，乙方不用再支付加盟費、品牌使用保證金。如雙方未達成一致協(xié)議，則本合同期滿后自動終止。

　　2、乙方在合同期內(nèi)有下列行為之一，甲方有權(quán)單方提前解除合同并保留繼續(xù)追討乙方違約責(zé)任的權(quán)利：乙方因違法經(jīng)營被政府部門下令停業(yè)整頓或吊銷營業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營所需的其他證明時；乙方違反或未實現(xiàn)本合同的約定，破壞加盟體系或?qū)�甲方�?jīng)營造成不利影響；乙方未與甲方協(xié)商，不再履行約定的合作義務(wù)，單方面退出加盟。

　　3、本合同終止或解除后，乙方不得以任何理由再使用天略裝飾商標。本合同終止或解除一個月內(nèi)，乙方必須自行承擔(dān)費用，拆除乙方原所有帶有“天略裝飾”的商號、標識、商標、服務(wù)標志等一切含甲方標識的裝飾用具、店面裝修、燈箱、宣傳品等、否則視為乙方違約和對甲方的侵權(quán)，甲方有權(quán)索賠.

　　本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：南京天略裝飾工程有限公司 乙方：

　　聯(lián)系電話：

　　身份證號：

　　時間： 聯(lián)系電話：

精選裝飾合同模板集錦 篇24

　　發(fā)包方(甲方)________________________

　　承包方(乙方)________________________

　　按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1.1、工程名稱：

　　1.2、工程地點：

　　1.3、承包范圍：

　　1.4、承包方式：

　　1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日開工，于______年____月____日竣工。

　　1.6、工程質(zhì)量：

　　1.7、合同價款(人民幣大寫)______________________________

　　第2條甲方工作

　　2.1、開工前____天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2、指派為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3、委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為監(jiān)理工程師。其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方____份。

　　2.4、負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.5、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部問辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　第3條乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2、指派為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決有乙方負責(zé)的各項事宜。

　　3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

　　3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。

　　5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定_________標準。

　　5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.4、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.6、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

　　第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　6.1、雙方商定本合同價款采用第____種：

　　(1)固定價格。

　　(2)固定價格加____%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括____________內(nèi)容。

　　(3)以可調(diào)價格：按照深圳市有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

　　撥款分____次進行，撥款____%金額

　　6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在____天內(nèi)，

　　結(jié)清尾款。

　　第7條關(guān)于材料供應(yīng)的的約定

　　7.1、本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一)，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　7.2、凡由乙方采購的村料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第9條獎勵和違約責(zé)任

　　9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____%支付滯納金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作為獎勵。

　　9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。

　　9.4、乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

　　9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.6、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第10條爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。

　　甲方(簽章)

　　乙方：(簽章)

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　簽約地址：

　　簽約日期：

精選裝飾合同模板集錦 篇25

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：住房裝修

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規(guī)格：計*平方米。

　　3、施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程開工日期：

　　6、工程竣工日期：

　　工程總天數(shù)：

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)：__________________。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。

　　3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付%工程材料款和施工工費的_____%；當(dāng)工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的____%。剩余____%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　法人代表：____________

　　簽約日期：_____年_____月____日

　　委托方(甲方)： 承接方(乙方)：

　　一、工程地點：____________________

　　二、形式結(jié)構(gòu)：_________室_________廳_________衛(wèi)，為平層

　　三、工程項目：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。。

　　四、承包方式：乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。

　　五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可，以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-20xx)為質(zhì)量評定的最低標準;以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達標標準。

　　六、合同付款：(大寫)_________元�？⒐ず髶�(jù)實復(fù)核結(jié)算□;合同款包干□。

　　七、付款方式：合同協(xié)議后，甲方預(yù)付35%工程款_________元;水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款_________元;泥工，木工中間工程驗收后支付20%工程款_________元，工程竣工驗收合格后5日內(nèi)支付5%的尾款_________元。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　年 月 日

精選裝飾合同模板集錦 篇26

　　甲方：X房地產(chǎn)開發(fā)公司

　　乙方：大余縣新藝裝飾工程有限公司

　　甲方委托乙方承擔(dān)本工程的施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關(guān)法律法規(guī)，本著自愿平等的原則，雙方達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程

　　2.客戶名稱：江西水龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　3.工程施工安裝內(nèi)容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準，總工程造價預(yù)計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù)，按實際工程量結(jié)算；增減設(shè)計或增減施工、安裝項目，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認，簽字蓋章后生效。

　　4.雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月

　　二、甲方責(zé)任

　　1.開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。

　　2.向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)施。

　　3.協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并負責(zé)繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。

　　4.對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結(jié)算。

　　5.甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應(yīng)予以承認。

　　6.及時履行乙方的其它協(xié)助義務(wù)。

　　三、乙方責(zé)任

　　1.乙方派出專職工地工程人員，負責(zé)合同的履行，按合同要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù)；解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　2.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責(zé)。

　　3.嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。

　　4.工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和施工成品進行保護。

　　四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　1.乙方施工隊進場一星期內(nèi)，甲方預(yù)付報價單中工程款總額的30%。

　　2.施工及安裝竣工后，以實際發(fā)生工程量并且按照預(yù)算項目報價結(jié)算，甲方再給付乙方全部工程款的50%；總體驗收合格后給付至總工程款的95%，余款5%做為質(zhì)保金，一年期滿無異議后結(jié)清。

　　3.甲方同意乙方以甲方調(diào)整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數(shù)量的基礎(chǔ)約定。結(jié)算時以經(jīng)甲方認可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場施工簽證單的工程量為準。

　　五、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　本工程所需應(yīng)由乙方自購的施工材料，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對甲方造成損失的，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　六、雙方責(zé)任的約定

　　1.因甲方原因影響工期，工期相應(yīng)順延。

　　2.乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。對竣工驗收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質(zhì)量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責(zé)任由乙方負責(zé)。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償。

　　七、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，工期相應(yīng)順延。

　　2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。

　　3.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方進行合同終止協(xié)商，并由責(zé)任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方同意向大余縣法院起訴。

　　甲方（代表簽字）：

　　蓋章：

　　年月日

　　乙方（代表簽字）：

　　蓋章：

　　年月日

精選裝飾合同模板集錦 篇27

　　內(nèi)容如下：

　　工程裝飾裝修合同

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定工程裝飾裝修合同如下：

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱：

　　2、 工程地點：

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概況：建筑面積12272.00平方米。

　　二、 工程裝修內(nèi)容

　　綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、 工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計要求為依據(jù);

　　工程造價為：￥ 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、 工程期限

　　工程開工日期： 年 月 日

　　工程竣工日期： 年 月 日

　　五、 質(zhì)量要求

　　按國家建設(shè)部行業(yè)標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、 付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、 甲方：負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負責(zé)指明;施工場地要平整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計圖紙及工程報價。

　　八、工程裝飾裝修合同的其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

　　2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責(zé)人簽字為準，并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。)

　　3、 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。

　　5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、工程裝飾裝修合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱： 乙方單位名稱

　　(蓋公章) (蓋公章)

　　法人代表： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日

精選裝飾合同模板集錦 篇28

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)

　　1、______室，計______平方米；

　　2、______廳，計______平方米；

　　3、______廚房，計______平方米；

　　4、______衛(wèi)生間，計______平方米；

　　5、______陽臺，計______平方米；

　　6、________過道，計______平方米；

　　7、其他（注明部位）____________，計________平方米。

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3.施工內(nèi)容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。

　　1、材料款__________元；

　　2、人工費__________元；

　　3、設(shè)計費__________元；

　　4、施工清運費__________元；

　　5、搬卸費__________元；

　　6、管理費__________元；

　　7、稅金（3.41%）___________元；

　　8、其他費用（注明內(nèi)容）______________元。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照上海市地方標準db31/t30－1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4. 質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

　　5. 凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。

　　6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。

　　3. 甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10％作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100％工程材料款和施工工費的50％；當(dāng)工期進度過半（ 年 月 日），甲方即第二次付施工工費的40％。剩余10％尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。（注：施工工費包括人工費）

　　付款百分比

　　按付款方式表進行：

　　付款要求

　　付款時間 付款百分比 金 額

　　進程內(nèi)容

　　對設(shè)計、預(yù)算 1000元簽訂合同

　　簽訂意向之日

　　認可 付款時扣除

　　簽訂合同 簽訂合同之日 元

　　材料款100％

　　元

　　施工工費50％

　　合計

　　工期進度過半

　　施工過程中 施工工費40％

　　年 月 日

　　竣工驗收 10％

　　當(dāng) 天 元

　　增加工程項目 簽訂項目變更 100％

　　表應(yīng)在補辦手

　　續(xù)時結(jié)算

　　甲方付清工程價款，詳見本合同附件（七）《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（五）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1％支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復(fù)印件）交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1％作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1％作為誤工費支付給乙方 元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責(zé)任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質(zhì)量驗收，詳見本合同附件（六）《家庭裝潢工程質(zhì)量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。

　　第八條：其他事項

　　1. 甲方

　　1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　2、二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。

　　3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。

　　2.乙方

　　1. 應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；如是下屬分支機構(gòu)，也須有上級公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。

　　2.指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　3.負責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。

　　4. 嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5. 在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5％作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向上海市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向－-仲裁委員會申請仲裁；－-人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10％交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同（包括合同附件、補充合同）一式 份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

　　甲方（業(yè)主）： （簽章） 乙方： （簽章）

　　住所地址： 企業(yè)地址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　工作單位： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　簽約地址： 簽約日期：

精選裝飾合同模板集錦 篇29

　　合同編號：

　　發(fā)包人：________ 承包人：________

　　住所：_______________營業(yè)地址：_____________

　　委托代理人：_________營業(yè)執(zhí)照號：___________

　　電話：_______________法定代表人：___________電話：_________

　　委托代理人：___________電話：_________

　　本工程設(shè)計人：_________電話：_________

　　施工隊負責(zé)人：_________電話：_________

　　依照>及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點：___________________________________________

　　1.2 工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限_____天，開工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：______________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費__________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　第三條 發(fā)包人義務(wù)

　　3.1 開工前______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　3.2 提供施工期間的水源、電源;

　　3.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　3.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的.非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　3.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　3.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承包人義務(wù)

　　4.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

　　4.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　4.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第五條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

　　6.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延;

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

　　7.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　7.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

　　第八條 工程款支付方式

　　8.1 雙方約定按以下第__種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人

　　支付工程款：

　　支付方式 支付時間 支付金額

　　第一次 ________________________________________

　　第二次 ________________________________________

　　第三次 開工前三日

　　工程進度過半雙方驗收合格，支付___元。

　　工程進度過半指：___________________________________________________________

　　(2)其他支付方式：__________________________________________________________

　　8.2 工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后 日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。

　　8.3 工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 月(詳見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。

　　第九條違約責(zé)任

　　9.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　9.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé)。

　　9.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。

　　9.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____________元。

　　9.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責(zé)修理，工期不予順延。

　　9.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金____________元。

　　第十條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十一條 附則

　　11.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　11.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　11.3 本合同一式_______份，雙方各執(zhí)________份，_________部門___________份。

　　11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附表1.1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)

　　附表1.2：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)

　　附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表

　　附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單

　　附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表

　　附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表

　　附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙

　　附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單

　　附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單

　　附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單

　　附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單

　　發(fā)包人：____________(簽字) 承包人：_______________(簽章)

　　法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________

　　________年_____月_____日 _________年_____月_____

精選裝飾合同模板集錦 篇30

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　合同編號：

　　北京市工商行政管理局監(jiān)制

　　20xx年三月修訂

　　使用說明

　　1、本市行政區(qū)域內(nèi)的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發(fā)布時止。

　　2、工程承包方（乙方），應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。

　　3、甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的，應(yīng)當(dāng)一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份；凡在本市各市場內(nèi)簽訂此合同的，應(yīng)當(dāng)一式三份（甲、乙雙方及市場主辦單位各執(zhí)一份）。

　　4、開工：雙方通過設(shè)計方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。

　　5、竣工：合同約定的工程內(nèi)容（含室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測）全部完成，經(jīng)承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。

　　6、驗收合格：承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗收合格。

　　7、工期順延：是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進度受到影響后，工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　粘貼印花稅票處

　　北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協(xié)議條款

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　委托代理人（姓名）：民族：

　　住所：身份證號：

　　聯(lián)系電話：手機號：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　營業(yè)執(zhí)照號：

　　住所：

　　法定代表人：聯(lián)系電話：

　　委托代理人：聯(lián)系電話：

　　建筑資質(zhì)等級證書號：

　　本工程設(shè)計人：聯(lián)系電話：

　　施工隊負責(zé)人：聯(lián)系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1·1工程地點：

　　1·2工程裝飾裝修面積：

　　1·3工程戶型：

　　1·4工程內(nèi)容及做法（見報價單和圖紙）；

　　1·5工程承包，采取下列第種方式：

　�。�1）乙方包工、包全部材料（見附表三）。

　�。�2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附表二、三）。

　　1·6工程期限日（以實際工作日計算）；

　　開工日期年月日；

　　竣工日期年月日。

　　1·7工程款和報價單

　�。�1）工程款：本合同工程造價為（人民幣）

　　金額大寫：

　�。�2）報價單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　（3）報價單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書

　　3·1施工圖紙采取下列第種方式提供：

　�。�1）甲方自行設(shè)計的，需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　�。�2）甲方委托乙方設(shè)計的，乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　3·2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325—20xx）的要求。

　　3·3雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認。

　　3·4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4·1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

　　4·2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4·3負責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。

　　4·4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。

　　4·5負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。

　　4·6不得有下列行為：

　�。�1）隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。

　�。�2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　�。�3）在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。

　�。�5）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

　　4·7凡必須涉及4·6款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4·8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

　　4·9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條乙方工作

　　5·1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。

　　5·2嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：

　�。�1）無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。

　　（2）不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。

　�。�3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。

　　（4）負責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。

　　（5）保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。

　　（6）保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。

　　>5·3通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5·4甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。

　　第六條工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。

　　第七條材料供應(yīng)

　　7·1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細表》所約定的供料方式和內(nèi)容進行提供。

　�。�1）應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。

　�。�2）應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　�。�3）雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》，并具有由有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。

　　（4）如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復(fù)檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔(dān)。

　�。�5）甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。

　　第八條工期延誤

　　8·1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應(yīng)當(dāng)順延：

　�。�1）工程量變化或設(shè)計變更；

　�。�2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　8·2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：

　　（1）甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負責(zé)的工作而影響工期的；

　　（2）甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；

　�。�3）因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。

　　8·3因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　8·4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。

　　第九條質(zhì)量標準

　　9·1裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面，應(yīng)當(dāng)嚴格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325—20xx）的標準執(zhí)行。

　　9·2本工程施工質(zhì)量按下列第項標準執(zhí)行：

　　（1）《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》（DBJ/TO1—43—20xx）；

　�。�2）《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》（DBJ/T01—27—20xx）。

　　9·3在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)申請由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以認證；認證過程支出的相關(guān)費用由申請方墊付，并最終由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第十條工程驗收

　　10·1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收：

　�。�1）材料驗收；

　�。�2）隱蔽工程驗收；

　�。�3）竣工驗收。

　　10·2工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結(jié)清尾款，簽署保修單，乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10·3雙方進行竣工驗收前，乙方負責(zé)保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

　　10·4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　10·5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”（作為竣工驗收單附件）后亦可先行入住。

　　10·6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。

　　第十一條工程款支付方式

　　11·1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數(shù)支付時間工程款支付比率應(yīng)支付金額

　　第一次開工三日前50%

　　第二次工程進度過半45%

　　第三次竣工驗收合格5%

　　11·2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　11·3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　11·4工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。

　　第十二條違約責(zé)任

　　12·1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的，最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。

　　12·2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知另一方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。

　　12·3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。

　　12·4由于乙方責(zé)任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。

　　12·5由于乙方責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　�。�1）對工程質(zhì)量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12·4的標準支付違約金。

　　（2）對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12·4的標準支付違約金。

　�。�3）室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部價款；甲方對不達標也負有責(zé)任的，乙方可相應(yīng)減少返還比例。

　　第十三條爭議解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

　　第十四條附則

　　14·1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　14·2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　14·3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)的責(zé)任的，仍應(yīng)以本合同為準。

　　14·4因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)當(dāng)本著公平原則協(xié)商解決。

　　14·5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任；主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后，有權(quán)向乙方追償。

　　14·6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條其他約定事項

　　甲方（簽字）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

　　市場主辦單位（蓋章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話：

　　年月日

　　附表一

　　工程報價單

　　序

　　號項目單位單價數(shù)量合計金額工藝做法、用料說明

　　甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：

　　備注：此表用量較多企業(yè)可復(fù)印作為合同附件。

　　附表二

　　甲方供給工程材料、設(shè)備明細表

　　序

　　號材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量供應(yīng)時間供應(yīng)驗收地點

　　甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：

　　備注：所供給的材料、設(shè)備須有經(jīng)行政管理部門批準的專業(yè)檢驗單位提供的檢測合格報告。

　　附表三

　　乙方供給工程材料、設(shè)備明細表

　　序

　　號材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量供應(yīng)時間供應(yīng)驗收地點

　　甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：

　　備注：所供給的材料、設(shè)備須有經(jīng)行政管理部門批準的專業(yè)檢驗單位提供的檢測合格報告。

　　附表四

　　工程竣工驗收單

　　驗收時間：年月日

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　竣工驗收意

　　見甲方簽字（蓋章）：

　　監(jiān)理單位簽字（蓋章）：

　　乙方簽字（蓋章）：

　　備注：竣工驗收中，尚有不影響整體工程質(zhì)量問題，經(jīng)雙方協(xié)商一致可以入住，但必須簽訂竣工后遺留問題協(xié)議做為入住后解決遺留問題的依據(jù)。

　　附表五

　　家裝工程保修單

　　甲方

　　甲方代理人聯(lián)系電話

　　乙方

　　法定代表人聯(lián)系電話

　　家裝工程地址

　　開工日期竣工日期

　　保修期限自年月日到年月日

　　甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：

　　備注：

　　1、自竣工驗收之日起，計算裝飾裝修保修期為兩年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年；

　　2、保修期內(nèi)因乙方施工、用料不當(dāng)?shù)脑�因造成的裝飾裝修質(zhì)量問題，乙方須及時無條件進行維修；

　　3、保修期內(nèi)因甲方使用、維護不當(dāng)造成飾面損壞或不能正常使用，乙方酌情收費維修；

　　4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

精選裝飾合同模板集錦 篇31

　　發(fā)包方（簡稱甲方）：_________

　　承包方（簡稱乙方）：_________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權(quán)益條例》，中華人民共和國建設(shè)部（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2.裝飾施工地點：_________區(qū)（縣）_________路_________弄（村）_________號_________樓_________室。

　　3.住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5.承包方式：_________（包工包料、清包工、部分承包）。

　　6.總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：_________其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設(shè)計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金（3.41％）：_________，其他費用：_________。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7.工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1.本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2.本工程由_________方設(shè)計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件）后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6.工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)（詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》）。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1.工程款付款方式：

　　┌─────────────┬─────┬──────┬─────────┐

　　│ 付 款 時 間 │付款百分比│ 金額 │ 對預(yù)算設(shè)計認可 │

　　├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤

　　│簽訂合同之日 │ │元 │ │

　　├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤

　　│合同簽訂后開工前二至五天 │ │元 │ │

　　├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤

　　│施工過程中 │

　　├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤

　　│工期進度過半 │ │元 │ │

　　├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤

　　│竣工驗收當(dāng)天 │ │元 │ │

　　├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤

　　│增加工程項目│

　　├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤

　　│簽訂項目變更表│ │元 │ │

　　└─────────────┴─────┴──────┴─────────┘

　　2.工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。

　　3.工程保修期一年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》（詳見附件七），保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4.雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　六、其它事項

　　1.甲方工作：

　�。�1）甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　�。�2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　（3）如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2.乙方工作：

　�。�1）參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　�。�2）指派_________為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　�。�3）未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任：

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投訴。

　　2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向_________市仲裁委員會申請仲裁_________人民法院提起訴訟。（將不選定的解決方式劃出）

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款_________％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　_________。

　　十一、本合同一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　住址：_________法定代表人（簽字）：_________

　　電話：_________住址：_________

　　郵編：_________電話：_________

　　郵編：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　附件

　　一、《裝飾施工內(nèi)容表》（略）

　　二、《甲方提供材料、設(shè)備表》》（略）

　　三、《主材料報價單》》（略）

　　四、《工程質(zhì)量驗收單》》（略）

　　五、《工程項目變更單》》（略）

　　六、《工程結(jié)算單》》（略）

　　七、《工程保修單》》（略）

　　l

精選裝飾合同模板集錦 篇32

　　甲方(發(fā)包方)：_________

　　單位名稱：_________電話：_________

　　住址：_________通訊地址：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　法定住址：_________法定代表人：_________職務(wù)：_________

　　聯(lián)系人：_________身份證號碼：_________電話：_________

　　通訊地址：_________郵政編碼：_________

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設(shè)計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);

　　2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi));

　　3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第三條甲方權(quán)利義務(wù)

　　1開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　2參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　3工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料;

　　4房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放，并按有關(guān)規(guī)定清運;

　　5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責(zé)任，由甲方找被乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　第四條乙方權(quán)利義務(wù)

　　1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;

　　2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全;

　　3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;

　　5乙方設(shè)計師負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人，關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程

　　6乙方自行采購或者向甲方

精選裝飾合同模板集錦 篇33

　　甲方：______

　　住所地址：____________

　　聯(lián)系電話：__________手機號：_______

　　乙方：

　　單位名稱：

　　地址：服務(wù)電話：

　　設(shè)計負責(zé)人：________聯(lián)系電話：____________手機：

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。

　　第一條工程項目

　　甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù)：

　　工程地址：__________

　　第二條設(shè)計收費及支付方法

　�。ㄒ唬┍竟こ淘O(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。

　　經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費為元/平方米（套內(nèi)使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費元，金額大寫元。

　�。ǘ�）付款方式

　　甲乙雙方采用以下付款方式

　　1、量房前付預(yù)付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）；

　　2、方案通過后，出全套動工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙；

　　3、出電腦效果圖，價格：800元/張（a4）；

　　第三條設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定

　　（一）乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細的設(shè)計說明。

　�。ǘ�）平立面圖

　　1、原房型圖

　　2、墻體改造圖

　　3、平面家具布置圖

　　4、地面圖

　　5、天花圖

　　6、現(xiàn)場制作的家具立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）

　　7、門立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）

　　6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖（定做的廚房除外）

　　7、電視背景墻立面圖

　　8、其它現(xiàn)場需動工墻面的立面圖

　�。ㄈ�）剖面圖

　　1、應(yīng)標明材質(zhì)、用料、顏色等

　　2、門窗套剖面圖

　　3、玄關(guān)剖面圖

　　4、天花剖面圖

　　5、電視背景墻剖面圖

　　6、其它需動工處剖面圖

　�。ㄋ模┧�電動工圖

　�。ㄎ澹┘滓译p方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖；

　　平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套動工圖。

　　第四條雙方責(zé)任

　�。ㄒ唬┘追截�(zé)任

　　1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料（物業(yè)認可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖），并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設(shè)計要求；

　　2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費；

　　3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時，所需費用由甲方承擔(dān)；

　　4、在甲乙雙方確定方案后，進行動工圖設(shè)計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的（如整體風(fēng)格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改），甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費，再進行第二次方案設(shè)計；

　�。ǘ�）乙方責(zé)任

　　1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件，并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求；

　　2、負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作（限一次）；

　　第五條違約責(zé)任

　�。ㄒ唬┯捎谝曳皆�因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金/天；

　　（二）乙方不履行合同時，應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款，同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費；

　�。ㄈ�）甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有；

　　（四）甲方通過方案，但不認可動工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時不得帶走動工圖紙。

　　第六條合同生效、中止與結(jié)束

　�。ㄒ唬┍竞贤�需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責(zé)人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

　�。ǘ�）本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。

　　第七條合同糾紛解決方式

　　本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：

　　一、向消費者委員會申請調(diào)解；

　　二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴；

　　三、其它解決方式：_______________。

　　第八條未盡事宜與附加條款

　　（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。

　�。ǘ�）本合同附加條款如下：

　　1、設(shè)計師負責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作（限一次）；

　　2、設(shè)計師免費提供該項目動工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題（上門服務(wù)二次）；

　　3、設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收（工地現(xiàn)場圖紙驗收）（一次）；

　　4、設(shè)計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單；

　　5、設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)（一次）；

　　第九條合同文本

　　一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。

　　三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　四、合同履行完后自動終止。

　　五、本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　甲方：乙方：

　　簽章：簽章：

　　簽約地址：簽約地址：