合同糾紛（精選29篇）
合同糾紛 篇1
原告：_________________，……。
被告：_________________有限公司，……。
案由：_________________房屋租賃合同糾紛。
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令解除原告與被告簽訂的合同編號為的房屋租賃合同。
2、判令被告返還原告房租人民幣__________元及利息。
3、判令被告返還原告租房押金人民幣__________元及利息。
4、判令被告返還原告中介費人民幣__________元及利息。
5、判令被告返還原告的有線電視費__________元。以上合計：______________元。
5、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：_________________
為了維護自己的利益，原告特向法院起訴，懇請法院依法支持原告的訴訟請求。
此致
___________人民法院
具狀人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
合同糾紛 篇2
工程轉包人需要承擔的責任
【案情】
20__年古藺鎮政府為建設新農村決定對XX村公路進行改續建，由螞蟻溝至秋月溝，全長10公里，其中改建5公里，新建5公里。
20__年6月14日，古藺鎮政府與XX村村委會簽訂公路項目責任書。20__年6月29日，XX村村委會與被告李某簽訂公路承包合同，約定修建公路長度10公里，工程總價款32萬元，20__年10月底完工。李某投入部分資金后，于20__年6月又將該工程轉包給原告劉某修建，雙方約定“由原告劉某修建螞蟻溝至秋月溝全長10公里路段，工程價款28萬元(后追加為29.8萬元)，首付3萬元起動資金，路基達標寬度到終點時付工程總額一半，因資金不到位的停工損失由被告李某承擔”。李某共在古藺鎮財政所領取該工程款項25萬元。
20__年8月，原告以修建路基達標寬度到終點向被告索要工程款時，被告李某以資金困難為由拒絕支付，并叫原告停工，給原告造成停工損失。20__年11月3日，XX村委會將公路后續工程另行發包給劉某良修建完工，20__年12月18日，古藺縣以工代賑辦公室組織對公路進行驗收，認定XX村級公路螞蟻溝至秋月溝實際完成9公里(改建5公里，新建4公里)，質量綜合評定為合格。
20__年1月20日，古藺鎮財政所向劉某某支付后續工程款13萬元。被告李某僅支付原告工程款3萬元，原告于20__年9月訴至法院，請求被告支付工程款及利息，并賠償損失。被告李某與被告袁某原系夫妻關系，于20__年8月登記離婚，離婚協議約定房屋120平方米歸袁某所有，外債由李某清償。
【分歧】
本案有兩種分歧意見：第一種意見認為，被告李某不承擔責任，應由發包方承擔責任，被告所領取的工程款均從古藺鎮政府支付，應追加XX村委會和古藺鎮政府參加訴訟，由XX村委會和古藺鎮政府承擔責任。第二種意見認為，被告李某應承擔支付工程款和賠償損失的責任，被告袁某承擔連帶責任。
【分析】
專業人士認同第二種處理意見。
一、被告李某應承擔支付工程款和賠償損失的責任。
被告李某將承建的公路轉包給原告劉某修建，依照《中華人民共和國合同法》第二百八十六條“發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。
建設工程的價款就該工程折價或拍賣的價款優先受償”的規定，對于原告已修建的部分應按協議約定支付工程款，該工程合同約定全長10公里，原告與劉某某合計完工驗收合格部分為9公里，應當按合同總價款的90%計算總價款，扣除李某首付的3萬元和劉某某完工部分已得的工程款，被告李某應將尚欠的工程款支付原告。對于原告的停工損失，被告也應該給予賠償，可根據案情酌情考慮。
《中華人民共和國合同法》第二百八十三條，發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。第一百一十九條，當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。本案中原告在被告違約后未采取有效措施擴大的損失不應得到支持。
至于被告辯稱，被告與XX村委會簽訂的合同無效，要求追加XX村委會和古藺鎮政府參加訴訟，由XX村委會和古藺鎮政府承擔責任，由于該工程被告李某已領取工程款25萬元，劉某良已領取13萬元，發包方已支付的工程款已超出工程總造價32萬元，故被告申請追加XX村委會和古藺鎮政府參加訴訟，不應得到準許。被告與發包方的糾紛，可另行解決。
二、被告袁某應承擔連帶賠償責任。
被告袁某辯稱，二被告因感情破裂于20__年即已分居，因為小孩的.撫養問題久久未辦理離婚手續，直到20__年8月15日才取得離婚證。對被告李某與劉某的承包關系毫不知情，請求駁回原告對袁某的訴訟請求。由于該筆債務發生在二被告夫妻關系存續期間，其離婚協議中房產歸袁某所有，債務歸李某的約定不能對抗債權人。
依照《中華人民共和國婚姻法》第四十一條“離婚時，原為夫妻共同生活所負的債務，應當共同償還。共同財產不足清償的，或財產歸各自所有的，由雙方協議清償;協議不成的，由人民法院判決”。
最高人民法院關于適用《中華人民共和國婚姻法》若干問題的解釋(二)第二十四條“債權人就婚姻關系存續期間夫妻一方以個人名義所負債務主張權利的，應當按夫妻共同債務處理。但夫妻一方能夠證明債權人與債務人明確約定為個人債務的，或者能夠證明屬于婚姻法第十九條第三款規定的除外。”
最高人民法院關于適用《中華人民共和國婚姻法》若干問題的解釋第二十五條“當事人的離婚協議或者人民法院的判決書、裁定書、調解書已經對夫妻財產分割問題作出處理的，債權人仍有權就夫妻共同債務向男女雙方主張權利。一方就共同債務承擔連帶清償責任后，基于離婚協議或者人民法院的法律文書向另一方主張追償的，人民法院應當支持。”
因此，被告袁某應承擔連帶賠償責任。
合同糾紛 篇3
民事起訴狀 原告：行 地址： 電話： 法定代表人： 被告
一：A公司 地址： 電話： 法定代表人： 被告
二：B公司 地址： 電話： 法定代表人： 案由：金融借款合同糾紛 訴訟請求：
1、判令被告一支付原告貸款本金30,000,000元，截至________年____月____日的利息共計100,000元(按行同期利率計算)。
2、判令被告二對以上訴訟請求承擔連帶責任。
3、判令二被告共同承擔本案的訴訟費用。 事實與理由：________年____月____日,原告與被告一簽訂了一份《借款合同》(見證據
一),雙方約定被告一向原告借款3000萬元人民幣,借款期限為________年。同日,原告與被告二簽訂了一份《保證合同》(見證據
二),雙方約定被告二為上述借款提供保證擔保，但沒有明確保證方式。合同簽訂后，原告于________年____月____日通過行轉賬的方式將3000萬元打入了被告一的賬戶。借款到期后，原告多次催還，但被告一以各種理由進行拖延和推搪，至今未清償其所欠原告的借款。同時原告也致函被告二，請求其代被告一償還借款，但被告二卻拒絕償還。 原告認為，原、被告之間簽訂的《借款合同》和《保證合同》是合法有效的，原告已按合同的約定向被告一支付了借款，但借款到期后，被告一卻未能清償，被告二也拒絕承擔保證責任，二被告的.行為是嚴重的違約行為。根據《中華人民共和國民法典》第十九條的規定，當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任，因此，二被告應當承擔連帶責任。 綜上所述，原告為了維護自身的合法權益，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的相關規定，向貴院提起民事訴訟，希依法公判。 此致 人民法院 具狀人：行 法定代表人：________年月____日 附：
1、本狀副本1份;
2、書證5份
合同糾紛 篇4
上訴人(原審原告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________
被上訴人(原審被告)：_________________住所：_________________法定代表人：_________________
被上訴人(原審被告)：_________________
上訴人因買賣合同糾紛一案，不服_______人民法院_______民事判決書，現提起上訴，買賣合同糾紛上訴狀。
上訴請求：
1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：
此致
_____________人民法院
上訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
合同糾紛 篇5
租賃合同糾紛起訴書
原告：________，性別_____，年齡______，______年___月____日出生，工作單位_________________________，住址：_________________________________。
被告：________，性別_____，年齡______，______年___月____日出生，工作單位_________________________，住址：_________________________________。
訴訟請求：
1、請求判令被告支付拖欠的房屋租金____________元。
2、請求判令解除原被告間的租賃合同。
3、請求返還原告所有的屋內家具一套，價值約_______元。
4、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由：
______年___月____日，原告與被告簽訂了房屋租賃協議，約定將______________的房屋租賃給被告使用，并約定每月支付租賃費用________元，原告收取押金__________元。
被告于______年___月____日開始向原告付款，但自______年___月____日開始，被告停止支付房屋租金，______年___月____日，原告發現被告還私自將原告租賃房屋內的一套家具搬出。
原告多次請求被告支付房租及返還家具，均遭到被告的拒絕。原告無奈之下，起訴至貴院，望貴院審清事實，判如訴請。
此致
___________人民法院
具狀人：___________
______年___月____日
附件：
1、被告于原告租賃合同原件一份。
2、房租租給被告時，出租房設備清單及照片。
2、起訴狀__份。
合同糾紛 篇6
上訴人（原審原告）有限責任公司，住所地XX省XX市XX區XX街號。聯系電話：____組織機構代碼：____
法定代理表人，總經理。
被上訴人（原審被告），男，X族，XX年XX月X日出生，個體工商戶，住XX省XX市XX區XX街號，居民身份證號。聯系電話：。
上訴人因糾紛一案，不服猇亭區人民法院XX年X月X日（20xx）鄂猇亭民XX字第號判決，現提起上訴。
訴訟請求：
一、請求撤銷（20xx）鄂猇亭民XX字第號判決。
二、依法改判（注明改判內容）。
三、本案一審、二審訴訟費用由被上訴人承擔。
事實與理由：
___________
上訴人認為，一審法院對事實認定不清，適用法律錯誤。據此，上訴人特依據《民事訴訟法》第一百四十七條之規定提起上訴，請依法判決。
此致
宜昌市中級人民法院
具狀人：（簽名或蓋章）
合同糾紛 篇7
原告：___________________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：___________________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后六個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
合同糾紛 篇8
武某工程承包合同糾紛案
上訴人(原審被告)：沈陽富城建筑裝飾工程有限公司。住所地：沈陽市蘇家屯區佟溝鄉富錦街45號。
法定代表人：田忠信，該公司經理。
委托代理人：劉陽，男，1977年6月29日出生，漢族，該公司法律顧問。住址：沈陽市蘇家屯區丁香小區。
被上訴人(原審原告)：武文華，男，1955年8月9日出生，漢族，無職業。住址：吉林省四平市七馬路街建新委五組。
委托代理人：于立身，女，1965年9月6日出生，漢族，吉林省四平市城市建設管理局工作人員。住址：吉林省四平市中興小區1號4單元702室。
委托代理人：李勝輝，男，1945年8月16日出生，漢族，沈陽市蘇家屯區陳相法律服務所法律工作者。住址：沈陽市蘇家屯區芙蓉街54號。
上訴人沈陽富城建筑裝飾工程有限公司因與被上訴人武文華工程承包合同糾紛一案，不服沈陽市蘇家屯區人民法院(20__)蘇民合初字第76號民事判決，于 20__年7月4日向本院提起上訴。蘇家屯區人民法院于同年8月29日將該案報送至本院，本院于同日受理后，依法組成合議庭于20__年9月 12日開庭公開審理了本案，上訴人富城公司法定代表人田忠信及委托代理人劉陽，被上訴人武文華及委托代理人于立身、李勝輝到庭參加訴訟，本案現已審理終結。
經審理查明，20__年8月10日，富城公司與遼寧佳地集團房地產開發有限公司(以下簡稱佳地公司)簽訂《建設工程施工合同》一份，約定由富城公司承建佳地園育種站、博士站及暖棚工程;開工日期為20__年8月15日，竣工日期為20__年9月20日;合同價款執行96年定額。 20__ 年8月15日，武文華以承包工程隊隊長的名義與富城公司簽訂《工程承包合同書》一份，雙方約定，富城公司將其在佳地公司承包的佳地園大棚工程承包給武文華，由武文華包工包料，富城公司按工程總造價收取8%管理費，以決算為準。合同簽訂后，武文華實際對承包工程進行了施工，并得到部分工程款。施工中富城公司為武文華墊付紅磚款121，300 元。工程完工后，因工程質量及工程余款給付問題，富城公司與佳地公司產生糾紛，富城公司于20__年3月19日向原審法院起訴佳地公司，要求佳地公司給付剩余工程款。審理中經鑒定，工程總造價為人民幣822，604元，因鑒定中發現部分大棚存在一定的質量問題，經法庭調解富城公司與佳地公司達成協議，由佳地公司再給付富城公司工程款人民幣360，000元，于20__年11月30日給付160，000元，于20__年12月30日給付200，000元。事后，武文華向富城公司工程款，富城公司未給付。
上述事實，有雙方當事人陳述、《建設工程施工合同》、《工程承包合同書》、通知等證據經當事人庭審質證，本院予以確認，在卷佐證。
20__年12月27日，武文華向原審法院起訴，要求富城公司給付工程款181，196.68元，并承擔本案訴訟費用。
原審判決認為，武文華與富城公司所簽訂的工程承包合同系雙方在自愿、平等基礎上所簽訂，雙方均應按合同內容履行相應義務，現武文華已經完成合同約定的工程，富城公司應按約定給付工程款。至于富城公司主張武文華系其公司職員，雙方法律地位不平等，因未提供充分證據證明，本院不予認定。依據雙方合同約定，由武文華墊付工程款，現富城公司主張全部工程款均是其公司支付，應付相應的舉證責任，富城公司所提供的證人證言不足以證明其主張的事實，本院不予認定，因武文華承認富城公司墊付紅磚款121，300元，本院只能認定富城公司墊付工程款121，300元。至于武文華主張其為富城公司墊付富城公司與佳地公司一案訴訟費8，305元一節，因訴訟費收據交款人為富城公司，武文華委托代理人于立身亦曾經以富城公司委托代理人身份為富城公司訴佳地公司一案代理訴訟，故武文華持有該收據不足以證明該款系其支付，故對其主張，本院不予支持。綜上，原審法院依據《中華人民共和國民事訴訟法》第58條、《中華人民共和國合同法》第286條之規定，判決1、富城公司于本判決發生法律效力之日起10日內給付武文華工程款172，891.68元(360，000- 822，604*8%-121，300);2、逾期付款，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第232條之規定執行;3、駁回武文華、富城公司其他訴訟請求。案件受理費5，134元，其他訴訟費300元，由武文華負擔167元，由富城公司負擔5，267元。
宣判后，上訴人富城公司不服原判，向本院提出上訴稱：1、原審法院認定雙方簽訂的《工程承包合同書》有效是錯誤的，因武文華系富城公司的項目經理，故該合同系內部承包合同，且該合同因違反法律、法規關于禁止分包的法律規定而歸于無效，因雙方主體不平等，故本案不應由法院受理;2、依據 “誰主張，誰舉證”的原則，武文華應承擔墊付工程款的證明義務，而原審法院在武文華未提供證據證明其墊付工程款的情況下，判決上訴人給付武文華工程款 172，891.68元缺乏事實依據。故請求二審法院撤銷原判，依法改判。
被上訴人武文華辯稱：原審判決事實清楚，要求維持。主要理由是：1、被上訴人并不是上訴人單位的`職工，雙方系平等主體，故簽訂的合同合法有效;2、合同中明確約定由被上訴人墊付工程款，現上訴人主張其墊付工程款，應承擔舉證責任。
本院認為，1、因武文華系富城公司承建佳地園育種站、博士站及暖棚工程的項目經理，故應認定武文華系富城公司職員，原審法院對此事實未予認定應予糾正。但武文華作為工程隊隊負責承包佳地園大棚工程與富城公司之間是工程承包關系而非工程分包關系，故雙方系平等主體間的法律關系，應由法院受理。因此，對于上訴人的該項上訴請求，本院不予支持。
2、關于墊付工程款的舉證責任分擔問題。本院認為，因雙方在《工程承包合同書》中明確約定由武文華包工包料，富城公司按工程總造價收取 8%管理費，現富城公司提出工程款是由其先行墊付而非是按約定由武文華墊付的，依據《中華人民共和國民事訴訟法》第64條第1款的規定“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據。”，故富城公司應對其墊付工程款的主張承擔舉證責任。
綜上，上訴人富城公司要求撤銷原判，駁回武文華訴訟請求的上訴請求不能成立，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第1款第1項的規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費5，134元，由上訴人沈陽富城建筑裝飾工程有限公司負擔。
本判決為終審判決。
審 判 長 王
審 判 員
代理審判員 才
二x年x月
書 記 員 韓x
合同糾紛 篇9
原告：________________
住所地：________________
法定代表人：__________
被告：________________
住所地：________________
法定代表人：____________
訴訟請求：
一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣__________元，并支付原告上述款項自_____年_____月_____日起至實際支付之日止的利息損失（按中國人民銀行同期同檔次貸款基準利率計算）；
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
_____年_____月_____日，被告將______廠房防腐工程發包給原告，并與原告簽訂了《_____廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為_____㎡，總工程價約為_______元，按實際施工面積結算工程款。在原告施工過程中，被告又增加了_____廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定：
1、合同簽訂后，被告向原告支付總款____%作為合同定金；
2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款___%，余下____%質量保證金，待保修期滿一年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的定金。_____年_____月_____日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為______㎡，工程總價款為_____元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫，至今未付。
綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為使原告的合法權益得到保護，根據我國相關法律法規之有關規定，特向貴院提起訴訟，請依法予以判決。
此致
______人民法院
具狀人：_______
_____年_____月_____日
附：
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
合同糾紛 篇10
原告：______________漢族_____________年__________月__________日出生身份證：_____________現住址：______________市__________區_______________街__________號院_____號樓_____單元_______________室電話：_____________
被告：______________男漢族_____________年__________月__________日身份證：_____________現住址：_________________縣_______________鄉_______________村_____組電話：_____________
訴訟請求：
1、依法判令被告立即給原告支付工程款人民幣貳萬陸千元(26000.00)。
2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息給原告。
3、本案訴訟費全部由被告承擔。訴訟理由：___________年__________月__________日，原、被告雙方簽訂合同，原告承攬被告的__________縣醫院污水池防腐襯里工程。約定價格每平方米__________元，面積按實際工程量計算。原告按照合同約定，當日進入現場開始施工并按時保質的完成了工程。被告先后支付了__________萬元工程款給原告后，其余工程款__________元至今未付。原告多次向被告追討所欠工程款，均遭到無理推諉或惡意回避，拒不支付所欠工程款給原告。
原告：______________
____________年__________月__________日
被告：______________
____________年__________月__________日
合同糾紛 篇11
反訴人(本訴被告)：____________________，男，漢族，出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。
被反訴人(本訴原告)：________________，男，漢族，出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.
本訴被告：__________________________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈陽市_______________區_______________中路 _________________ 號;
本訴被告：________________________建設集團有限公司，住所地：________________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣 _________________ 元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。
事實與理由
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達 _________________ 元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區人民法院
反訴人：_________________
_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日
合同糾紛 篇12
答辯人：_________________，女，19__________年__________月__________日生，漢族，住__________縣__________鎮__________村程莊村36號。委托人：___________________________，__________事務所
被答辯人：___________________________，男，19__________年__________月__________日生，漢族，住__________縣__________鎮_____________街。因被答辯人訴答辯人民間借貸糾紛一案，答辯人現答辯如下：_________________綜上所述，答辯人不是本案適格被告，該筆欠款不屬于共同債務，被答辯人向答辯人主張還款無事實與法律依據，請求法院查明本案事實，駁回被答辯人的訴訟請求。
此致__________市__________區人民法院
答辯人：______________
二〇__________年__________月__________日
合同糾紛 篇13
出賣人：__________________________
營業執照注冊號：__________________
買受人：__________________________
地址：____________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國農藥管理條例》及有關規定，為明確雙方的權利義務，經雙方協商一致，簽定本合同。
一、標的、數量、價款等：
商品名稱（通用名）農藥類別農藥類別農藥登記（臨時）證號牌號、商標計量單位數量數量（元）總金額（元）（注：空格如不夠用，可以另接）
（提示：需要填寫下列條款中的□時，請打√。）
二、質量標準：□國家標準□行業標準□企業標準
三、出賣人對質量負責的條件：因農藥質量對買受人造成損失的（買受人須提供質量法定機構的質檢報告），出賣人按照國家有關規定予以賠償。
四、買賣雙方現場對農藥交付、驗收（農藥包裝要求：農藥包裝必須貼有中文標簽或附具說明書，注明農藥名稱、生產企業名稱及聯系方式、產品批號或生產日期、農藥登記證號或農藥臨時登記證號、農藥生產許可證號或農藥生產批準文件號、農藥有效成分、含量、劑型、重量、產品性能、毒性、用途、使用技術和方法、有效期和注意事項等分裝的農藥產品，除注明上述內容外，還應注明分裝登記證號、分裝日期、分裝企業名稱及聯系方式并附具產品質量檢驗合格證）。
五、買賣雙方對農藥抽樣封存的約定：_________。
六、結算方式：□貨款已付。貨款_________月_________日前支付。出賣人應向買受人開具銷售憑證。
七、農藥不符合質量標準或不符合包裝要求的，買受人有權要求換貨、退貨。
八、買受人應按所買農藥標簽注明的用途、使用技術和方法在有效期內使用農藥。
九、雙方在上述條款履行中，如有一方違約，違約方按本合同總價_________%向對方支付違約金。
出賣人：
合同糾紛 篇14
《西安市未央區某足浴會所動產搬遷費和商鋪裝修價值
評估報告》之異議書
西安市未央區人民法院：
正衡資產評估有限責任公司：
陜西某實業發展有限公司（以下簡統稱“我方”）與西安市未央區某足浴會所（以下統稱“對方”）房屋租賃合同糾紛一案，因對方申請對涉案房屋某足浴會所動產搬遷和商鋪裝修價值進行評估。貴院委托正衡資產評估有限責任公司作出正衡評報字【20__】008號評估報告書，該報告書中認定涉案動產搬遷費用為11130元，涉案房屋（不含一樓轉租部分）裝修價值為451318元，另涉及24979元一樓轉租部分商鋪裝修價值，交由法院裁定。我方對該評估報告不予認可，現依據事實和法律，提出如下異議：
一、評估基準日應為20__年12月30日，而非20__年2月10日。
對方承租我方門面房作足浴會所經營期間，嚴重違反房屋租賃合同中關于房屋使用費支付時間的約定，鑒于其嚴重違約行為，我方明確表示不再續簽合同。雖然對方書面承諾20__年2月10日完成搬遷，但其并未按承諾期限移交房屋。經我方數次發函催促，對方仍拒不交還房屋，在此期間，其依舊行使著對涉案房屋的控制權和使用權。此次評估目的也是為了確定被評估資產在當前狀態下評估當日搬遷或重置的價值，因此，評估涉案房屋裝修價值和動產搬遷費的基準日應為實際評估之日，即20__年12月30日。已使用年限應從20__年12月8日計算至20__年12月30日，歷時4年零22天。
二、成新率的確定不應按理論成新率（年限折舊法）計算。
年限折舊法實際上即相當于財務上的直線折舊法，其各年的折舊額（損耗值）是相等的。以此方法作為房屋尤其是商業用房裝修價值評估成新率肯定不妥。因為任何設備材料的使用都是一個從新到舊直至報廢的過程，隨著時間的延續，設備的各種損耗必定越來越大，而這種損耗決不是按年、月計算的平均值。
另外，涉案房屋經濟耐用年限13.5年計算錯誤。第一，我方將房屋交付對方使用時，已完成主體結構、水電鋪設、隔墻設置等土建工程，對方僅在此基礎上進行二次室內裝飾裝修，不存在任何新建土建工程之說；第二，根據建筑裝飾裝修工程質量驗收規范相關規定，輕質隔墻屬于裝飾裝修工程，貴公司將本次評估范圍內輕質隔墻認定為土建工程是錯誤的。本次評估范圍全部為裝飾裝修工程，按照規定，一般五星級以下商業地產的裝修工程經濟耐用年限為8年，已使用年限為4年零22天，即使按理論成新率的標準計算，得出的房屋成新率不超過50%。
三、涉案動產大部分由我方雇傭的人員所搬遷，其中6580元搬遷費用應予以扣減。
20__年1月26日、27日，我方雇傭十幾名人員，在對方要求下將電視機、麻將機、華美冰柜、足浴沙發、石獅子等拆裝，并協助搬運，且對方當場即將電腦一臺、電視機24臺、空調26臺、窗簾30幅、暖氣片予以變賣。因此，動產搬遷費用評估明細表所列1-4項，19項涉及的6580元可搬遷動產拆裝、搬運費用，我方已實際承擔，故應予以扣減。
四、商鋪裝修價值評估明細表（不含一樓轉租部分）中所涉大部分項目重置價值單價過高，部分項目材質認定錯誤，應結合實際情況和相應操作規范予以調整。
（一）涉案房屋裝修使用的地磚全為玻化磚，而非拋釉磚，應按玻化磚計算重置價值單價。
在貴院庭審過程中，對方將其單方委托的陜西中天銀房地產估價有限責任公司作出的中天銀評估字20__（0006）號拆遷評估報告（以下簡稱“中天銀評估報告”）作為證據向法庭出示，該報告顯示涉案房屋地磚為600*600的玻化磚，單價為80元/㎡。眾所周知，玻化磚是全瓷面磚，質地堅硬，耐磨性強，吸水率低，拋釉磚在紋理和圖案上較為美觀，但實用性和經濟性不及玻化磚，所以，作普通足浴會所使用的地面，對方也的確選擇了玻化磚。但正衡評估報告卻將玻化磚認定為價值高達254.58元/㎡的拋釉磚，該項目與事實嚴重不符，應當據實予以核減。
（二）房屋在承租給對方使用時即具有隔墻，評估明細表所列的隔墻（含輕質、磚砌）費用128936元應不予認可。
據涉案房屋建設施工和竣工圖紙顯示，房屋在承租給對方使用時均有隔墻，屬于房屋主體建設工程部分。若對方聲稱將原有隔墻拆除重建或改造，評估機構也應當將原有隔墻價值部分予以扣除。退一萬步講，即使存在輕質和磚砌隔墻，評估機構認定的重置價值單價也不符合市場行情。中天銀評估報告認定輕質隔墻板單價為160元/㎡，而貴公司認定輕質隔墻重置單價為305.65元/㎡，磚砌隔墻為1036.42元/㎡，足足超過數倍之余，讓人不得不對其真實性、公平性、客觀性產生懷疑。
（三）復合木門重置單價1200元/套的標準過高，應予以調整。
中天銀評估報告認定實木復合成套門為750元/套，貴機構卻認定復合木門重置單價為1200元/套，同為具有評估資質的評估機構，為何金額差距如此之大？但不得不承認，1200元/套的復合木門用作工裝，確屬罕見。
（四）木纖維板和PVC吊頂數量與事實嚴重不符，不予認可。
貴公司認定木纖維板吊頂為567.22㎡，PVC吊頂為57.7㎡，合計面積為624.92㎡。值得注意的是，涉案房屋建筑面積總共方為768㎡，吊頂面積卻占到81.4%，與客觀情況嚴重不符。并且，評估當日，三方確定的木纖維板吊頂面積為21.66㎡。
（五）有框玻璃地彈門861元/㎡的重置單價認定過高，應予調整。
中天銀評估報告認定有框玻璃地彈門280元/㎡，而貴公司認定有框玻璃地彈門861元/㎡，該認定價格過高，應當予以調整。
（六）一樓景觀池 、仿真樹認定價格過高，應予以調整。
貴公司認定一樓景觀池重置價值為14100元，仿真樹為3500元，但對方作為證據提交的中天銀評估報告認定景觀池造價為3618元，仿真樹為1800元，對方既然作為證據提供，說明其認可各項目記載的單價，但貴公司認定的價值遠遠高出對方心里預估的價格，顯失公平、合理。
(七)暖氣片屬于可搬遷、可變現動產，貴公司認定的供暖管網18303元費用應予以扣除。
20__年1月26、27日，對方在房屋搬遷過程中，已當場將暖氣片予以變賣折現，該費用當然應予以扣除，否則對方將因同一事物得到雙份補償。退一萬步講，即使要認定暖氣片的價值，也不應當是18303元。根據中天銀評估報告顯示，暖氣片價值共計3920元。我方懇請貴公司依據事實如實評估價值，切勿虛高，以維護雙方的合法權益。
（八）電氣照明和水路系統重置價值計算方法存在嚴重錯誤，所涉費用43022元不予認可。
貴公司按每平方米60元造價計算出電氣照明系統重置價值為39022元，該計算方法嚴重錯誤。我方將涉案房屋承租給對方做足浴會所使用時，已將一、二樓電氣照明和水路鋪設完成，完全滿足基本使用要求，該部分費用由我方實際支出，理應予以扣除。另外，實務操作中，電路改造均按實際發生的量乘以單價計算費用，對方主張有電路和水路改造情況，應提供改造線路圖，方可計算費用，否則不應認可。
（九）弱電系統（廣播系統、網絡系統和無線電視費）不屬于評估范圍，所涉費用13007元不予認可。
從實務操作來講，網絡系統和無線電視費均按實際使用年限支付費用，不存在損失的問題，不能納入評估范疇。另外，廣播系統應屬于電路改造系統的一部分，不應再次重復羅列計算費用。
（十）涉案房屋不存在換氣系統，貴公司評估的45525元換氣系統費用不予認可。
涉案房屋南北通透，透氣性好，在能滿足基本需求的情況下，為何畫蛇添足，不惜花費巨額資金添加換氣系統？另外，對方提交的中天銀評估報告所列項目中，也未曾出現過換氣系統。在申請方未提交任何證據證明換氣系統存在的情況下，該換氣系統所評估的價值缺乏事實依據，當然應不予認可。
五、一樓轉租部分商鋪裝修價值不屬于本案評估范疇，所涉費用24979元應不予認可。
本案當事人是西安市未央區某足浴會所和陜西某實業發展有限公司，西安市中級人民法院根據申請方的申請，委托貴公司就西安市未央區某足浴會所裝修部分殘值和動產搬遷費用進行評估。但貴公司評估的24979元屬于袁師傅臘汁肉夾饃裝修店面，當然不屬于本案評估范圍，應不予支持。
六、重置單價中已經包含管理費用，不應重復計算。
貴公司出具的評估報告第七部分評估方法第（1）項重置價值的確定中顯示，重置價值=建安工程費+前期工程及其他費用+管理費用+投資利息+開發利潤。可見，重置價值中即包含管理費用，但貴公司在商鋪裝修價值評估明細表中再次按裝修工程費用乘以費率的標準計算出管理費用，我方豈不是要為對方的管理費用埋兩次單。因此，所涉17072元的管理費用應予以扣除。
綜上所述，我方認為，貴公司出具的評估報告部分重置單價過高，部分項目數量缺乏事實依據，且評估方法也存在合理性質疑，希望貴公司在結合市場行情的情況下，就該評估報告存在的問題予以相應調整，以維護公平、公正和法律的尊嚴。
異議人：陜西某實業發展有限公司
20__年3月7日
合同糾紛 篇15
勞動協議
勞動協議
協議編號：_____________
甲方：_____________________（通常為用工單位）
乙方：_____________（姓名、性別、年齡、住址）
用工形式：___________________________________
鑒證編號：___________________________________
甲方因生產經營需要，經考核，錄用乙方_______________（姓名）為________________（工程名稱）工人，遵照國家有關勞動法律法規，經雙方協商，簽訂本協議。
第一條 甲方錄用乙方從事________________________（工作名稱）。
第二條 勞動協議期限從______年______月______日起至______年______月______日時止。其中試用期限為______個月，至______年______月______日止。
第三條 甲方的基本權利義務是：
一、根據生產經營的需要和本單位的規章制度及本協議的各項條款對乙方進行管理。
二、保護乙方的合法權益，按規定付給乙方工資、獎金、津貼以及保險福利和其他政策性補貼。
三、做好乙方上崗前的培訓工作并提供符合國家安全標準的勞動作業衛生條件。
四、依照國家有關規定對乙方進行獎懲。
第四條 乙方的基本權利義務是：
一、享受__________________________________________待遇（寫明待遇的內容）
二、遵守國家法律法規和甲方的規章制度。
三、完成甲方分配的生產任務和經濟指標。
第五條 工資待遇
______________________________（要寫明確具體）
第六條 工作時間
_____________________________（每周不超過多少小時）
第七條 勞動保險及福利待遇
______________________________
第八條 勞動協議的變更和解除
_________________________________
（寫明變更 和解除的條件。如雙方可以規定，協議生效后，甲乙雙方無正當理由不得提前解除協議。任何一方解除協議，須提前___天通知對方，方能解除協議，并辦理有關手續。）
第九條 本協議一式______份，甲乙雙方各執______份，報鑒證機關存留一份。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方：________________（簽章）
乙方：________________（簽章）
___________年______月______日
說明
勞動協議是指用人單位與勞動者之間為建立一定的勞動關系而簽訂的有關勞動權利義務關系內容的協議。簽訂勞動協議應當注意的問題有：
（1）勞動協議條款必須齊全，符合國家法律的要求。根據勞動法的規定，勞動協議的主要條款應當包括：協議期限和試用期限；勞動者的工種、職務和職稱；工作時間；勞動報酬、保險和福利待遇；生產和工作條件；教育與培訓；政治待遇和勞動紀律；勞動協議的變更和解除；違約責任；雙方商定的其他事項。
（2）簽訂勞動協議的主體資格要合適。根據勞動法的規定，用人單位不能招用童工，也就是說勞動者必須是達到法定年齡的有勞動能力的人。
（3）雙方商定的權利義務必須符合國家的規定。例如，甲方作為用人單位必須保證雇工的勞動安全，提供必要的勞動安全條件，不得克扣勞動者的工資等。
（4）勞動協議應當是書面形式的。
勞動協議
勞動協議
合同糾紛 篇16
答辯人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
因______紙箱機械廠（以下簡稱_____）訴答辯人加工合同糾紛一案，現答辯人依法答辯如下。
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據《_____》第251條、252條之規定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗收標準等事項，_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產的產品。根據《_____》第130條之規定，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒有答辯人的公章，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買賣的設備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產品夸大宣傳，是不合格產品，不符合國家和行業的標準。
首先，_____只不過是_____的一個個體工商戶，但他在企業介紹時宣傳是______公司，號稱“重質量、講信譽”，卻連一個完整的企業產品標準都沒有。
其次，像_____提供的YSF-D四色瓦楞紙板水性印刷輪轉模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網紋線等產品，根本達不到質量標準要求。產品既沒有出廠合格證，也沒有使用說明書，產品也沒有安裝調試，人員培訓更沒有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產品質量問題而對答辯人造成的一切經濟損失的權利。
此致
_____人民法院
答辯人：_______
____年___月___日
附：
答辯書副本_____份；
證據材料______份。
合同糾紛 篇17
答辯人：XX市包裝印刷有限公司
被答辯人：皮具制品()有限公司
答辯人因與被答辯人皮具制品()有限公司承攬合同糾紛一案，進行答辯如下：
1、如同一審法院已經查明的那樣，被答辯人向答辯人所定作的產品，答辯人在大貨生產之前共進行了三次打樣，并且每一次試產的樣品都交與被答辯人檢驗，結果是：前兩次試產的樣品被答辯人都不能接受，并退回答辯人做改進。無奈之下答辯人又按照被答辯人的要求，繼續改善品質并進行第三次試產，直到第三次試產，才得到被答辯人確認。確認樣板隨即留在被答辯人的香港公司，答辯人要求留存，被答辯人確說貨期緊，就按第三次試產的品質及客人的文件要求直接生產，不用再簽。
在打樣得到被答辯人確認之后，答辯人才開始嚴格按照第三次試產的質量要求大量生產。在加工此批產品的所有環節均以經過被答辯人確認的第三次試產的質量要求為依據，包括答辯人在加工生產中所使用的材料(紙張，油墨等)，成品含水量，手工質量及表面質量等等。但是被答辯人并沒有在他們的訂購單上針對成品含水量在那個范圍內為合格做特別的要求和說明，僅要求答辯人按客人文件直接生產。在答辯人交給被答辯人所有貨物中，答辯人從來沒有因為產品含水量超“標”而被被答辯人退回給答辯人，或是停止交付工作成果，相反是被答辯人還要求答辯人繼續供貨直到供完所有被答辯人所定做的貨物，這從答辯人的交貨進度可以得到證明。這點足以說明答辯人產品的含水量在答辯人與被答辯人交易過程中，被答辯人是能接受的。換句話說，被答辯人接受答辯人的產品報價也就接受答辯人所提供產品的所有質量標準，當然也包括產品的含水量，也就是人們常說的一分錢一分貨。即便答辯人后來被他的客人告知含水量超“標”，那也是被答辯人與他的客戶之間的溝通出現了問題，并沒有影響到答辯人繼續向被答辯人交付工作成果，這與答辯人和被答辯人的交易是兩碼事，不能混在一起，更不能混為一談。因為答辯人并沒有直接與被答辯人的客人發生交易，也就是說被答辯人不能用他的客人標準來要求答辯人，這是兩回事，必須分開對待。所以，被答辯人在上訴狀中提出的答辯人的所謂違約行為的問題是子虛烏有的。
2、答辯人向被答辯人交付工作成果之后，是否出現質量問題，暫時未有足夠證據予以證明；即使得到了證明那也與答辯人無直接關系。因為答辯人與被答辯人的交易是在被答辯人的倉庫內完成的，出了被答辯人的倉庫不是答辯人所能管控的.范圍。
正如答辯人及其代理人法庭調查過程中所說，被答辯人接收答辯人所交付工作成果之后，經檢測發現水分含量超過相應標準而且當此之時已經進行相應處理——譬如烘干等，這個事實說明兩個問題，第一，被答辯人在與答辯人交易過程之中是按照雙方確認的第三次試產的質量要求進行交易的，即使答辯人向被答辯人所交付工作成果的水分含量超過相應標準，那也是被答辯人應該自行處理的事項，與答辯人無關。第二，被答辯人在上訴狀中，提出讓答辯人賠償所謂因答辯人向被答辯人所交付工作成果的水分含量超過相應標準而造成的損失的說法，也就與事實不符，更加于法無據；應該依法予以駁回。
3、關于交貨日期與被答辯人向答辯人下訂單的訂單之中約定的時間不一致的問題。實際交貨日期與被答辯人向答辯人下訂單之中預期的時間不一致并不是答辯人延遲交貨，而是被答辯人同意答辯人按照被答辯人要求交貨，屬于加工承攬合同在履行過程之中的合同變更；最重要是被答辯人的定金按雙方約定本應在第一次(20xx年10月)付清，可直到20xx年12月14日才付清，答辯人延遲交貨也是應被答辯人說訂金到位一星期后再交完貨的要求，更重要的是采購單上的交貨日期只是被答辯人的單方要求；答辯人的承諾：只能盡可能趕，不可能按照被答辯人采購單上的時間完成任務，所以答辯人不存在逾期送貨違約之事。
綜上，答辯人認為：答辯人按照被答辯人確認的質量要求加工生產，答辯人按照被答辯人要求向被答辯人交付工作成果，被答辯人已經驗收入了庫，交易已經正常完成。現被答辯人及其代理人把被答辯人與第三人之間的交易糾紛硬拉到答辯人與被答辯人之間來處理，并且直接作為拒付相應款項的理由，是不能成立的，是不應該得到支持的。
據此，答辯人懇清，判令被答辯人及時清償加工費余款318456.00(含稅)或者271853.20(不含稅)元及逾期付款利息，判令被答辯人承擔所有訴訟費，駁回被答辯人的上訴請求，以依法有效維護答辯人的合法權益。
此致
敬禮！
XX市中級人民法院
答辯人：(簽名或蓋章)
20xx年11月6日
合同糾紛 篇18
原告：________________張_______________，男，漢族，_______________年_____月______日出生，現住山西省太原市_______________區_______________街_______________號樓_______________單元，聯系電話：________________138________________。
被告一：________________中國大地財產保險股份有限公司朔州中心支公司，負責人_______________，住所地山西省_______________市_______________區_______________路_______________商貿公司辦公樓6、7、8層，聯系電話：________________.
被告二：________________運輸有限公司，負責人_____________，地址內蒙古自治區_______________縣_______________鎮，電話：_____________
被告三：________________中國人民財產保險股份有限公司十堰市分公司營業部，住所地_____________市_______________小區20棟，負責人：___________________，聯系電話：_________________。
被告四：________________東風車城物流股份有限公司十堰分公司，負責人_____________，地址湖北省十堰市________________聯系電話：________________。
訴訟請求：________________
1、請求依法判令被告一在交強險限額內支付原告修理費1120元，在車損險限額內支付原告修理費10050元，在三者險限額內支付原告車輛施救費2700元、保管費825元，在車上人員險限額內支付原告3056.89元，共計17751.89元。
2、請求依法判令
合同糾紛 篇19
民 事 起 訴 狀
原告：，性別： ， 年月出生，籍貫： ， 家庭住址： 工作單位：聯系電話：
被告： ， ，年 月出生，籍貫： 家庭住址： 工作單位： 聯系電話： 訴訟請求：
1、 判令解除原告與被告簽訂的租賃合同，被告將承租的房產交還原告。
2、 判令被告按現有市場價向原告支付從 年 月至被告歸還房產之日的拖欠租金；
3、依法判決原告不返還被告保證金 元。（依法判決被告支付原告違約金 元。）
4、判令訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
年月日，原被告簽訂《房屋租賃合同》，約定被告承租原告所有的位于C小區 房屋，建筑面積 平方米（房產證號 ），租賃期共 個月，自 年 月 日起至 年 月 日止。月租金元，年租金總元整。甲方向乙方收取房屋保證金元。合同約定，租賃期間，乙方有以下行為之一的，甲方有權解除合同收回房屋：（1）未經甲方同意轉租，轉借，拆改變動房屋結構；（2）利用承租房屋存放危險物品或進行非法活動；（3）預期繳納按約定應當由乙方交納的各類費用；（4）下期房屋租金未提前一個月支付。可是在原告依約將房屋租賃給被告后，被告卻屢次違反合同約定，拖欠房屋租金。 年 月，被告拖欠一個月工資，經
原告追討后補交上。 年 月，又拖欠兩個月的租金，原告多次協調追討都被被告以各種借口拒之門外，甚至還對原告態度粗暴。
原告依照雙方簽訂的《房屋租賃合同》第5條第4款之約定，行使單方解約權，告知被告1個月后將收回該房產。但被告在接到通知1個月后，拒不搬出。時至今日，仍拒不將房產交還原告，租金自 年月至今一直未繳納。
綜上所述，被告的.行為已嚴重侵犯了原告的合法權益。原告現依據雙方簽訂的《房屋租賃合同》第5條第4款規定和《中華人民共和國合同法》第二百一十九條、第二百二十六條、第二百二十七條之規定，請求貴院依法支持原告訴訟請求。
此 致
銀川市興慶區人民法院
具狀人： 年月 日
附：
《中華人民共和國合同法》第二百一十九條：承租人未按照約定的方法或者租賃物的性質使用租賃物，致使租賃物受到損失的，出租人可以解除合同并要求賠償損失。
第二百二十六條：承租人應當按照約定的期限支付租金。對支付期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定，租賃期間不滿一年的，應當在租賃期間屆滿時支付；租賃期間一年以上的，應當在每屆滿一年時支付，剩余期間不滿一年的，應當在租賃期間屆滿時支付。
第二百二十七條：承租人無正當理由未支付或者遲延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理期限內支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。
合同糾紛 篇20
甲方：_________________(原告)
乙方：_________________(被告)
丙方：_________________(被告)
現甲乙方就為履行___________________人民法院(_______________)淮開執字第_______________號達成如下和解協議
一、乙方于______________年____________月前一次性支付_______________元，收款單位：______________人民法院，開戶行：______________支行，帳號：______________
二、乙方如果按期履行，甲方剩余款項不在要求乙、丙方支付，所有事項均了結，執行終結;本案訴訟費、執行費均由甲方承擔。
三、乙方如不按期履行，甲方有權按執行文書執行。
四、本協議一式四份，雙方各一份，送_______________法院一份。
甲方：_________________
乙方：_________________
丙方：_________________
______________年____________月__________日
合同糾紛 篇21
審判長、審判員：
安徽安援律師事務所接受原告的委托，指派我擔任原告合訴訟代理人，經過庭審，發表代理意見如下：
一、被告拖欠原告合同總貨款____________元，事實清楚，證據確實充分。____________年______月______日，被告為了投資建設瑤海家居博覽中心商業管理系統信息項目，與原告就應用軟件、硬件設備產品簽訂買賣合同2份。合同約定，原告為被告提供《____________大型商業信息管理系統3000版》的應用軟件及硬件設備產品，合同總價款為____________元整。合同簽訂后，原告按照合同約定于____________年______月______日送貨，并于____________年______月______日安裝應用軟件，并有被告的工作人員簽收的送貨單及______年______月______日原、被告之間的對賬清單加以佐證，被告至今未支付貨款。因此，被告拖欠原告貨款____________元，事實清楚，證據確實充分。
二、被告應當向原告支付拖欠貨款人民幣____________元并承擔逾期付款違約金。原、被告雙方簽訂合同總價款共計____________元，原告已經按約履行交貨、安裝等合同義務，但被告至今未履行付款義務。根據《民法典》規定，當事人應當按照合同約定全面履行自己的義務。同時根據該法第109條規定，當事人一方未履行價款或報酬的，對方可以要求其支付價款或報酬。因此，被告應當向原告支付貨款____________元。另外，原被告雙方在合同中明確約定：被告無故拖欠付款，每拖欠一天，被告應當向原告支付合同總額的0.3%作為違約金。現被告無故拖欠付款，已構成違約，被告應當向原告承擔逾期付款違約金。由于約定違約金過高，原告自愿按照同期銀行貸款利率的4倍主張逾期付款違約金。綜上所述，原被告之間的買賣合同關系及被告拖欠原告貨款的事實十分清楚，原告的訴訟請求既有事實依據，又有法律依據，證據充分，被告應當履行付款義務，承擔逾期付款違約金。請法庭對原告的訴請依法予以支持。以上代理意見，請法庭予以充分考慮!
代理人：___________________年______月______日
合同糾紛 篇22
(一)起訴方多為銀行或信用社，且信用社起訴的多，商業銀行起訴的少。
我縣法院XX年受理的借款合同糾紛中，農村信用社向法院起訴的占收案總數的80%;銀行向法院起訴的借款糾紛案件雖然較少，但其不能收回的逾期貸款數量卻很多，且國有集體企業借款居多，給銀行自身發展帶來嚴重困擾的同時，也給國家造成了難以挽回的損失，但由于種種原因，其有債不訴的現象較為普遍。
(二)原告不及時起訴、貸款續貸轉貸的現象多，貸款被拖欠的時間長。
當前，許多銀行、信用社對借款人逾期拖欠貸款不還的情況，不愿意或不善于及時訴諸法律、通過訴訟程序解決糾紛，而是通過不適當的轉貸、續貸方法解決，有的轉貸、續貸數次，多的甚至達數十次。許多案件從糾紛形成到起訴，一般都要接近兩年時間，如果不考慮訴訟時效的限制，原告還不會向法院起訴;金融部門不及時起訴，喪失了收貸的良好時機，不僅給收貸帶來了困難，而且加大了法院對此類案件的審理和執行難度。
(三)無效擔保的案件多，借款方主體變更的案件增幅大。
在借款合同糾紛案件中，屬違法擔保、空頭擔保、關系擔保及無效抵押等無效擔保的占了絕大多數。如有的鄉鎮政府為所屬鄉鎮企業擔保貸款;有的企業或公民自己無代為履行的擔保能力，盲目為借款人提供空頭擔保;有的企業虧損嚴重，為取得金融部門貸款，不惜采取“父子互保”的手段套取貸款;還有一些企業在貸款時將企業全額財產作為抵押，而有關金融部門明知這種抵押無效，卻予以認可。同時，借款方主體變更的案件也增幅較大。
(四)被告無力還貸的案件多，案件的執行難度較大。
在被告無力還貸的借款合同糾紛案件中，被告多是一些嚴重虧損、資不抵債或瀕臨倒閉破產的企業，法定代表人躲債外逃，法院對于這些案件，如果采取強制執行或破產措施，一些企業勢必倒閉或破產，企業職工難以妥善安置，影響社會穩定;如果不果斷采取強制執行等措施，債權人的合法權益則難以保障，法院在執行這些案件過程中處于進退兩難境地，案件執行難度很大。
合同糾紛 篇23
勞動合同糾紛的管轄法院確定
根據《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》第八條之規定，勞動爭議案件由用人單位所在地或者勞動合同履行地的基層人民法院管轄。勞動合同履行地不明確的，由用人單位所在地的基層人民法院管轄。
根據《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》第九條、《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》(二)第十一條之規定，勞動者和用人單位均不服勞動爭議仲裁委員會的同一裁決，向同一人民法院起訴的，人民法院應當并案審理，雙方當事人互為原告和被告。在訴訟過程中，一方當事人撤訴的，人民法院應當根據另一方當事人的訴訟請求繼續審理。當事人雙方就同一仲裁裁決分別向有管轄權的人民法院起訴的，后受理的人民法院應當將案件移送給先受理的人民法院。
注意與《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》第二十一條規定的勞動爭議仲裁委員會管轄的區別，《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》第二十一條規定的'是：雙方當事人分別向勞動合同履行地和用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁的，由勞動合同履行地的勞動爭議仲裁委員會管轄。
以上就是我們關于“如何確定勞動合同糾紛的管轄法院”所做的法律解答。據此可知，勞動合同糾紛案件由用人單位所在地或者勞動合同履行地的基礎人民法院管轄，倘若當事人不確定勞動合同履行地，可向用人單位所在地的基層人民法院提起訴訟管轄。如果您對此還有不明白的，建議您及時咨詢律師，以維護您的正當權益。
合同糾紛 篇24
上訴人(原審被告)方某，女，1968年6月29日生，漢族，住上海市浦東新區峨山路某弄某號某室。
被上訴人(原審原告)上海某某房地產經紀有限公司，住所地上海市奉賢區青村鎮錢橋文化路某號某室。
法定代表人蔡某某，總經理。
委托代理人苗偉，上海創遠律師事務所律師。
上訴人因居間合同糾紛一案，不服上海市浦東新區人民法院(20xx)浦民一(民)初字第13081號民事判決，向本院提起上訴。本院于20xx年8月28日受理后，依法組成合議庭審理了本案，現已審理終結。
原審查明，20xx年12月23日，上海市某某房地產經紀有限公司(以下簡稱經紀公司)作為居間方即丙方，案外人周某某作為買受人即乙方、方某作為出賣方即甲方簽訂了《房地產買賣合同居間協議》及附件《房地產買賣協議》，甲、乙雙方經丙方居間介紹，就上海市浦東新區苗圃路某弄某號某室房屋(以下簡稱系爭房屋)的買賣事宜達成一致。《房地產買賣合同居間協議》第三條約定：系爭房屋及76號車位的總房價款為360萬元(人民幣，下同);第六條約定：《房地產買賣協議》成立，丙方居間成功;第七條約定：甲、乙雙方應當于買賣合同成立之日分別按照本協議第三條約定的總房價款的1%各自支付丙方傭金，且甲、乙雙方同意丙方可從轉付或保管的任何款項中扣除應付的傭金。20xx年1月6日，案外人李某某與方某僅就系爭房屋買賣簽訂《上海市房地產買賣合同》(合同編號：1578046)，該房屋轉讓價款為329萬。合同附件六注明的居間介紹、代理等中介服務情況載明，交易雙方的居間介紹房地產經紀公司均為經紀公司。20xx年3月11日，系爭房屋產權登記于案外人李某名下。周某與李某系叔嫂關系。之后，因經紀公司催討傭金未果，故訴至原審法院，請求判令：方某支付經紀公司傭金36000元，并承擔案件受理費。
原審認為，居間合同是居間人向委托人報告定立合同的機會或者提供定立合同的媒介服務，委托人支付報酬的合同。居間人促成合同成立后，委托人應當按照約定支付報酬。經紀公司提供居間服務，方某與案外人周某定立《房地產買賣合同居間協議》，最終與案外人李某就購買系爭房屋簽訂了《上海市房地產買賣合同》，且已完成過戶，經紀公司促成交易完成的標的為同一套房屋，方某將房屋出售給李某顯然是經紀公司居間，并經方某認可。因此，參照《房地產買賣合同居間協議》的約定，方某應于買賣合同成立之日按照總房價款的1%支付經紀公司傭金，故經紀公司要求方某支付傭金的主張于法有據，原審法院予以支持。至于傭金的數額，由于實際轉讓價款為329萬元，原審法院確定傭金的數額為32,900元。原審法院審理后于20xx年七月二十六日依照《中華人民共和國合同法》第四百二十四條、第四百二十六條之規定，作出判決：方某應于判決生效之日起十五日內支付上海某某房地產經紀有限公司傭金人民幣32,900元。負有金錢給付義務的當事人如未按判決指定的期間履行給付義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付延遲履行期間的債務利息。一審案件受理費人民幣700元，減半收取計人民幣350元，由上海某某房地產經紀有限公司負擔30元，方某負擔320元。
判決后方某不服，向本院提出上訴稱，其與被上訴人間約定其出售房屋的凈到手價為360萬元，依據被上訴人方的解釋也是此為上訴人實際收到的錢款，相關的傭金和稅費不需要上訴人支付。現被上訴人違背誠實信用原則，張冠李戴，將已失效的協議強加于上訴人，要求上訴人承擔傭金，沒有任何事實及法律依據。原審法院查明的事實錯誤，導致判決顯失公正。為此提出上訴，請求二審法院查明事實，依法改判，駁回被上訴人原審的全部訴訟請求。
被上訴人經紀公司辯稱，原審法院查明的事實清楚，判決公平、公正。請求二審法院駁回上訴，維持原判。
本院經審理查明，原審法院查明的事實屬實，本院予以確認。
本院認為，民事活動應當遵循自愿、公正、等價有償、誠實信用原則。上訴人系通過被上訴人居間，欲出售系爭房屋，并與被上訴人簽訂了《房地產買賣合同居間協議》，雖然最終該房屋的買受方并非原協議的簽訂人，但上訴人亦無證據材料證明其系通過其他居間單位或者其他方式與買受人接觸并洽談購房事宜，且上訴人與買受人間簽訂的買賣合同中多確定的中介公司亦是被上訴人，故上訴人系通過被上訴人的居間，才得以出售了系爭房屋，上訴人理應支付相應的傭金。上訴人另稱被上訴人曾承諾上訴人凈到手價為360萬元，無需上訴人承擔傭金及稅費等，但上訴人對此并無相應的證據材料佐證。依據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》，當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有這人提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。現鑒于上訴人主張免付傭金的請求缺乏相應的依據，上訴人應當自行承擔舉證不能的不利后果。綜上，本院認為原審法院查明的事實清楚，判決適用法律正確，本院予以維持。上訴人的上訴理由缺乏依據，本院不予支持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第(一)項之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費人民幣622元，由上訴人負擔。
本判決為終審判決。
審判長 方方
審判員 顧依
代理審判員 毛炎
20xx年九月十一日
合同糾紛 篇25
原告：_________________張某某。
被告：_________________地產集團__________有限公司。
訴訟請求：_________________
請求被告支付逾期交付合格房屋的違約金_______________元;
請求被告支付逾期辦理房產證的違約金_____________元;
訴訟費由被告承擔。
事實和理由：_________________
_______________年_____月__________日，原告與被告簽訂《商品房買賣合同》及《補充協議》，約定原告購買被告開發的_________________商品房，合同總價款_______________元;根據合同第八條約定，被告應當在_______________年_____月_______________日前向原告交付經驗收合格的房屋。并在《補充協議》第五條中明確約定“該商品房經驗收合格是指：_________________由勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位、建設單位對該單位工程質量驗收出具《單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄》及取得《建設工程消防驗收意見書》、《電梯安全檢驗合格證》。”合同第十條約定，被告應當在商品房交付之日起540日內辦妥產權登記，被告未能在約定時間內辦理產權登記的，被告每年按已付房款的0.1%向原告支付違約金。
原告認為該補充協議關于“該商品房經驗收合格”的解釋，屬于格式條款，排除了原告在該商品房買賣中的法定權利，因此該條款無效。被告應當按照相應國家標準的確定交房條件。被告按照合同約定日期交付的商品房，并沒有達到相關國家標準，甚至直到20__年7月，該商品房所在住宅樓才取得竣工驗收備案。另至今被告還沒有為原告辦理完成產權登記。因此，原告特提起訴訟，請求判令被告支付逾期交付合格房屋的違約金、逾期辦理房產證的違約金合計_____________元。
此致
_____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年_______________月__________日
合同糾紛 篇26
設備轉讓方：_________________(甲方)身份證號碼：_________________
設備接收方：_________________(乙方)身份證號碼：_________________
現經甲乙雙方共同商定達成如下協議：_________________
(1)因甲方設備多余，現轉讓_____________臺給乙方，工作_____________小時，出廠編號為_____________，經乙方負責人及技術人員現場看機試機后，甲乙雙方達成協商價為人民幣_____________￥，大寫(_____________)。乙方本著互相信任的情況下預付現金人民幣_____________元￥。于_____________年_____________月_____________日將貨提走。如在訂金預付時間范圍內甲方把貨物處理他人或其他原因不賣給乙方，甲方將承擔訂金的_____________倍作為違約金，賠償給乙方的作為損失。
(2)甲方出售該設備提供該機;出廠合格證、購機發票、進口設備提供進口報關單等有效證件
備注：_________________
(3)如該機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。
(4)如合格證、購機發票或者進口報關單丟失，需在當地公安機關或者派出所開據證明：_________________證明該設備屬甲方所有。~
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
設備轉讓方：_________________(甲方)身份證號碼：_________________
設備接收方：_________________(乙方)身份證號碼：________________
簽訂日期：_________________
合同糾紛 篇27
原告__公司，住所地____市工業區路號。法定代表人唐_，董事長。委托代理人朱_，上海__律師。
被告__廠，住所地省市路號。
被告__廠未作答辯，亦未提供證據。經對原告__公司提供的證據進行質證、并結合當事人的陳述，本院確認原告__公司訴稱事實屬實。本院另查明，原告__公司出具的四份增值稅發票，被告__廠已在相關部門作了認證、抵扣。本院認為，原告__公司與被告__廠之間簽訂的《買賣合同》系合同當事人的真實意思表示，內容不違背國家法律、行政法規的強制性規定，也不具有《民法典》規定的無效合同的其他要件，該合同當屬有效，合同的條款對合同當事人具有拘束力。被告__廠經本院傳票傳喚后無正當理由拒不到庭參加訴訟，應視為其放棄自己的抗辯等其他訴訟權利，對此產生的.法律后果應由其承擔。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第五百九十五條《民法典》第五百七十七條、第六百二十六條、第六百二十八條之規定，判決如下：
一、被告__廠于本判決生效之日起____日內，支付原告__公司貨款余額74，979。35元;
二、被告__廠于本判決生效之日起____日內，償付原告__公司以貨款74，979。35元為本金計，自________年____月____日起至判決生效日止，以中國人民銀行同期貸款利率計算的利息。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第七百二十五條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。案件受理費減半收取計874。06元，由被告__廠負擔。如不服本判決，可在判決書送達之日起____日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于____市第一中級人民法院。
審判員楊____月____日
書記員湯__
合同糾紛 篇28
原告：_________________李，_______________男，漢族，43歲，住__________市榆陽區_______________，聯系電話：_________________
被告：_________________卜_____________，男，漢族，42歲，住___________________，聯系電話：_________________
案由：_________________承攬合同糾紛
訴訟請求：_________________
1：_________________請求被告依法支付原告工程款7300元。
2：_________________本案的訴訟費由被告承擔。
事實及理由：_________________
原告與__________________年___月___日與被告簽訂工程承包協議，就被告位于__________市經濟開發區錦園小區4#住宅樓，以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內的涂料粉刷工程，工程價款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積，工程總價款為32300元。后被告支付原告工程款25000元，還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款，但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下，為了維護自己的合法權益，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條之規定，特向貴院提起民事訴訟，請求人民法院支持原告的訴訟請求。
此致
榆陽區人民法院
具狀人：_________________
__________年___月___日
合同糾紛 篇29
原告：_________________,男,漢族,__________年_____月__________日生,現住 __________ 市 __________ 區 __________ 街道__________組__________號,聯系電話：_________________
被告：_________________,男,漢族,__________年_____月__________日生,現住 __________ 市 __________ 區 __________ 街道__________組__________號,聯系電話：_________________
訴訟請求：
1、請求被告李某返還原告楊某欠款__________元人民幣及利息__________;
2、訴訟費__________元由李某承擔。
事實與理由：
_____________年_____月_____日,李某因經營資金緊張向楊某借款__________元用于周轉,寫下借條并約定_____個月后一次還清欠款,利息按照銀行利息支付。到期后,李某以沒錢為由拒絕歸還。故原告為了維護自身的合法權益,依法訴訟,請求貴院依法判決。
此致
某市某區人民法院
起訴人：_________________
_____________年_____月_____日