定作合同（示范文本）

定作合同（示范文本）（通用28篇）

定作合同（示范文本） 篇1

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　第二條　加工成品質量要求：_____________________________________。

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：_________________________

　　(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條　技術資料，圖紙提供辦法：_______________________

　　(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條　價款或酬金：_____________________________________

　　第六條　驗收標準和方法：__________________________

　　(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條　交(提)貨的時間和地點：____________________________

　　(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條　包裝要求及費用負擔：__________________________________

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：__________________________________

　　第十條　結算方式及期限：_____________________________________

　　第十一條 其他：

　　___________________________________________

　　(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還等等。)

　　第十二條　承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條　定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條　糾紛的處理：

　　1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：

　　(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院提起訴訟。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份。

　　甲方：_____________________ 乙方：______________________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________ 賬號：______________________

　　_________年______月______日 _________年______月________日

　　簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

定作合同（示范文本） 篇2

　　定作人：_________________________

　　承攬人：_________________________

　　簽訂地點：_______________________

　　簽訂時間：_______年_____月_____日

　　第一條  加工物 

　　第二條 攬人提供的材料

　　第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

　　第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

　　第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

　　第六條 定作人（是/否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：

　　________________________________________________________________________。

　　第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：________________________________________。

　　第八條 定作物的技術標準、質量要求：__________________________________________。

　　第九條 定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。

　　第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

　　第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

　　第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________________。

　　第十三條 定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）______________________。

　　第十四條 結算方式及期限：____________________________________________________。

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十六條 本合同解除的條件：

　　（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　（二）____________________________________________________________________。

　　第十七條 違約責任：__________________________________________________________。

　　違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

　　第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；

　　（一）提交_________仲裁委員會仲裁。

　　（二）依法向_________人民法院起訴。

　　第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

　　定作人

　　定作人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　承攬方

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　鑒（公）證意見：

　　經辦人：

　　鑒（公）證機關（章）

　　______年______月______日

　　（注：除國家另有規定外，鑒

　　（公）證實行自愿原則）

定作合同（示范文本） 篇3

　　合同編號：____________

　　定作人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　承攬人：________________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條 承攬人提供的材料

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

　　__________________________________________

　　第四條　定作物的技術標準、質量要求

　　___________________________________________

　　第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件

　　__________________________________________

　　第六條　定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

　　__________________________________________

　　第七條　承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。

　　第八條　定作物的包裝要求及費用負擔

　　___________________________________________

　　第九條　定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條　定作物交付的方式及地點

　　___________________________________________

　　第十一條　定作物檢驗標準、方法、地點及期限

　　___________________________________________

　　第十二條　定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款（大寫）________________元。

　　第十三條　報酬及材料費的結算方式及期限

　　____________________________________________

　　第十四條　定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________________元。

　　第十五條　本合同解除的條件

　　____________________________________________

　　第十六條　定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十七條　違約責任：__________________________

　　第十八條　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　（一）提交 ________________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十九條　其他約定事項：_________________________

　　監制部門：_____________________　印制單位：_____________________

定作合同（示范文本） 篇4

　　承攬方：_________

　　定作方：_________

　　定作方委托承攬方加工________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品名：_________

　　規格：_________

　　單位：_________

　　數量：_________

　　備注：_________

　　第二條加工成品質量要求：___________。

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：

　　(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：

　　(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：

　　(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或

　　項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：________

　　第十條結算方式及期限：___________

　　第十一條其他：___________

　　(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_____________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_______%(10______%--30______%幅度)或酬金總額的_______%(20______%--60______%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：_________在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：_________加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式________份，交____________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：______________________

　　代表人：______________________

　　地址：________________________

　　電話：________________________

　　開戶銀行：___________________

　　帳號：_______________________

　　承攬方：_____________________

　　代表人：_____________________

　　地址：_______________________

　　電話：_______________________

　　開戶銀行：___________________

　　帳號：_______________________

定作合同（示范文本） 篇5

　　甲方(定作人)：

　　乙方(承攬人)：

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　1.承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　2.承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

　　第三條 定作物的質量要求和技術標準

　　1.定作物的技術標準和質量要求:。

　　2.定作物的包裝要求及費用負擔:。

　　3.定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

　　4.定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構成及結算

　　1.項目價金構成：該價金包括____________________。

　　2.項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　3.外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

　　4.網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

　　網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

　　5.網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

　　網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

　　6.乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　7.本項目按下列第______項方式支付

　　(1)一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成后______日內向乙方全額付款。

　　(2)分期支付

　　本合同生效后_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

　　(按進度支付);

　　項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成后______日內支付合同價款的______%，其余______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。

　　8.甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

　　9.乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

　　收款人：________________________。

　　開戶行：________________________。

　　賬號：__________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.定作物的交付方式及地點

　　(1)交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。

　　(2)交貨地點：________________________。

　　3.驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

　　4.驗收方式：_____________________________。

　　5.驗收時間：定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復，逾期未答復的以定作人驗收結果為準。

　　6.驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

　　7.驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。

　　第六條 質量保證

　　1.質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　2.質量保證期內，由于承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　3.質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

　　4.定作人派員或委托第三方監督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

　　第七條 技術資料的提供及保密要求

　　1.定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

　　2.承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權利義務

　　1.定作人的權利

　　(1)對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

　　(2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　(3)根據工作需要調整工作量。

　　(4)要求承攬人提供必要的使用指導。

　　(5)其他約定：_____________________________________________________________。

　　2.定作人的義務

　　(1)中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

　　(2)按約定驗收定作物。

　　(3)按約定支付合同價款。

　　(4)承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

　　(5)其他約定：____________________________________________________________。

　　3.承攬人的權利

　　(1)要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

　　(2)定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

　　(3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　(4)按合同約定收取價款。

　　(5)其他約定：_____________________________________________________________。

　　4.承攬人的義務

　　(1)定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

　　(2)按合同約定的標準和要求進行加工制作。

　　(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　(4)未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　(5)加工期間接受定作人監督檢查。

　　(6)按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質量證明。

　　(7)其他約定：_____________________________________________________________________________。

　　第九條 違約責任

　　1.承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　2.如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

　　3.未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。

　　4.定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　5.定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　6.任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

　　7.發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　第十條 不可抗力

　　1.由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后______小時內及時通知對方，并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。

　　2.因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

　　第十一條 爭議的解決

　　1.因合同發生爭議，雙方應協商解決。

　　2.如協商不成，可選擇下列第______項確定：

　　3.向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　4.向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產權的瑕疵擔保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　1.本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　2.雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　3.發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

　　(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現;

　　(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

　　(3)定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

　　(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

　　(5)定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

　　4.發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

　　(1)合同已經按照約定履行完畢;

　　(2)雙方協商解除合同;

　　(3)法律規定的其他情形。

　　5.合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　第十四條 通知與送達

　　1.所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。

　　(1)親自送達的，有簽收回執。

　　(2)通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

　　(3)通過電傳或者傳真送達的，有回執。

　　2.本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

　　3.本合同通知及送達的詳細信息如下：

　　定作人(甲方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯系人：______________________

　　聯系電話/傳真：_______________

　　承攬人(乙方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯系人：______________________

　　聯系電話/傳真：_______________

　　第十五條 其他約定

　　1.定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

　　2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

　　3.本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。

　　4.如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。

　　5.本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方：___________________________乙方：_____________________

　　法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

　　法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

　　(或授權簽約人)：_____________ (或授權簽約人)：_________

　　聯系電話：_____________________ 聯系電話：_________________

　　銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________

定作合同（示范文本） 篇6

　　合同編號：_________

　　定做人：_________

　　承攬人：_________

　　簽訂地點：_________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條　定作物、數量、報酬、交付期限

　　┌─────┬────┬────┬──┬─────┬────────┐

　　│定作物名稱│規格型號│計量單位│數量│　報酬　　│交貨期限及數量　│

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　├──┬──┼──┬──┬──┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│單位│金額│合計│　　│　　│

　　├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├─────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤

　　│合計人民幣金額（大寫）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　└─────────────────────────────────┘

　　第二條　承攬人提供的材料

　　┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

　　│序號│材料│規格│生產│計量│用料│質量│單價│金額│

　　│　　│名稱│型號│廠家│單位│數量│　　│　　│　　│

　　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│

　　└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

　　第三條　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　_________。

　　第四條　定作物的技術標準、質量要求：

　　_________。

　　第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　_________。

　　第六條　加工物的包裝要求及費用負擔：

　　_________。

　　第七條　定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　_________。

　　第八條　承攬人發現定做人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書的____日內答復。

　　第九條　定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條　定作物的交付方式及地點：

　　_________。

　　第十一條　定作物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　_________。

　　第十二條　報酬的結算方式及期限：

　　_________。

　　第十三條　定作人在________年____月____日前交定金（大寫）_________。

　　第十四條　本合同解除的條件：

　　_________。

　　第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條　違約責任：

　　_________。

　　第十七條　合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（一）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條　其他約定事項：

　　_________。

　　┌────────┬────────┬────────┐

　　│定作人　　　　　│承攬人　　　　　│鑒（公）證意見　│

　　├────────┼────────┼────────┤

　　│定作人（章）：　│定作人（章）：　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│住所：　　　　　│住所：　　　　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│法定代表人：　　│法定代表人：　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│居民身份證號碼：│居民身份證號碼：│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│委托代理人：　　│委托代理人：　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│電話：　　　　　│電話：　　　　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│開戶銀行：　　　│開戶銀行：　　　│鑒（公）證機關　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│（章）　　　　　│

　　│帳號：　　　　　│帳號：　　　　　│　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│郵政編碼：　　　│郵政編碼：　　　│經辦人：　　　　│

　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　│

　　│________年____月____日│________年____月____日│________年____月____日│

　　└────────┴────────┴────────┘

定作合同（示范文本） 篇7

　　合同編號：_________

　　定作人：_________

　　簽訂地點：________

　　承攬人：_________

　　簽訂時間：_____________年________月________日

　　第一條定作物、數量、報酬、交貨期限

　　定作物名稱：_____________

　　規格型號：_____________

　　計量單位：_____________

　　數量：____________________

　　報酬：____________________

　　交貨期限及數量：_____________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計：____________________

　　合計人民幣金額(大寫)：_________

　　(注：_________空格如不夠用，可以另接)

　　第二條承攬人提供的材料

　　序號：____________________

　　材料名稱：____________________

　　牌號商標：____________________

　　規格型號：____________________

　　生產廠家：____________________

　　計量單位：____________________

　　用料數量：____________________

　　質量：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限

　　____________

　　第四條定作物的技術標準、質量要求

　　______________

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件

　　____________

　　第六條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求

　　____________

　　第七條承攬人發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。

　　第八條定作物的包裝要求及費用負擔

　　______________

　　第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條定作物交付的方式及地點

　　______________

　　第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限

　　______________

　　第十二條定作人在_______年_______月_______日前向承攬人預付材料款(大寫)______________元。

　　第十三條報酬及材料費的結算方式及期限

　　_______

　　第十四條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)______元。

　　第十五條本合同解除的條件_______

　　第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十七條違約責任：_____________

　　第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十九條其他約定事項：___________

　　定作人

　　定作人(章)：_________

　　住所：______________

　　法定代表人：_________

　　居民身份證號碼：_________

　　委托代理人：_________

　　電話：______________

　　開戶銀行：_________

　　賬號：______________

　　編碼：______________

　　承攬人

　　承攬人(章)：_________

　　住所：______________

　　法定代表人：_________

　　居民身份證號碼：_________

　　委托代理人：_________

　　電話：______________

　　開戶銀行：_________

　　賬號：______________

　　編碼：______________

　　鑒(公)證意見：_________

　　鑒(公)證機關(章)

　　經辦人：______________

　　監制部門：___________

　　印制單位：___________

定作合同（示范文本） 篇8

　　甲方(定作人)：

　　乙方(承攬人)：

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

　　第三條 定作物的質量要求和技術標準

　　3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

　　3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

　　3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

　　3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構成及結算

　　4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

　　4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　4.3 外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

　　4.3.1 網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

　　網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

　　4.3.2 網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

　　網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

　　4.4 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　4.5 本項目按下列第______項方式支付

　　4.5.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成后______日內向乙方全額付款。

　　4.5.2 分期支付

　　4.5.2.1 本合同生效后_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

　　4.5.2.2 (按進度支付);

　　4.5.2.3 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成后______日內支付合同價款的______%，其余______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。

　　4.6 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

　　4.7 乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

　　收款人：_________________________。

　　開戶行：_________________________。

　　賬號：___________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　5.2 定作物的交付方式及地點

　　5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。

　　5.2.2 交貨地點：__________________________________________________。

　　5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

　　5.4 驗收方式：___________________________________________________。

　　5.5 驗收時間：定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復，逾期未答復的以定作人驗收結果為準。

　　5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

　　5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。

　　第六條 質量保證

　　6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　6.2 質量保證期內，由于承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

　　6.4 定作人派員或委托第三方監督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

　　第七條 技術資料的提供及保密要求

　　7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

　　7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權利義務

　　8.1 定作人的權利

　　8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

　　8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　8.1.3 根據工作需要調整工作量。

　　8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

　　8.1.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.2 定作人的義務

　　8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

　　8.2.2 按約定驗收定作物。

　　8.2.3 按約定支付合同價款。

　　8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

　　8.2.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.3 承攬人的權利

　　8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

　　8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

　　8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　8.3.4 按合同約定收取價款。

　　8.3.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.4 承攬人的義務

　　8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

　　8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工制作。

　　8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

　　8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質量證明。

　　8.4.7 其他約定：___________________________________________________。

　　第九條 違約責任

　　9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

　　9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。

　　9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

　　9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　第十條 不可抗力

　　10.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后______小時內及時通知對方，并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。

　　10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

　　第十一條 爭議的解決

　　11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

　　11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

　　11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產權的瑕疵擔保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

　　13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

　　13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

　　13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

　　13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

　　13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

　　13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

　　13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

　　13.4.2 雙方協商解除合同;

　　13.4.3 法律規定的其他情形。

　　13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　第十四條 通知與送達

　　14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。

　　14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

　　14.1.2 通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

　　14.1.3 通過電傳或者傳真送達的，有回執。

　　14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

　　14.3 本合同通知及送達的詳細信息如下：

　　定作人(甲方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯系人：______________________

　　聯系電話/傳真：_______________

　　承攬人(乙方)：______________

　　通訊地址：____________________

　　聯系人：______________________

　　聯系電話/傳真：_______________

　　第十五條 其他約定

　　15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

　　15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

　　15.3 本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。

　　15.4 如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。

　　15.5 本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方：_________________________ 乙方：_____________________

　　法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

　　法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

　　(或授權簽約人)：_____________ (或授權簽約人)：_________

　　聯系電話：_____________________ 聯系電話：_________________

　　銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________

定作合同（示范文本） 篇9

　　定作合同

　　合同編號：_________________

　　定作人：

　　______________________________________________________

　　承攬人：

　　______________________________________________________

　　簽訂時間：_________________

　　簽訂地點：_________________

　　第一條

　　加工物

　　加工物名稱

　　規格型號

　　計量單位

　　數量

　　報酬

　　單價

　　金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第二條

　　承攬人提供的材料

　　材料名稱

　　商標

　　規格型號

　　生產廠家

　　計量單位

　　數量

　　質量

　　材料費

　　單價

　　金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第三條

　　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：____________________________。

　　第四條

　　定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求______________________________。

　　第五條

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的___________日內答復。

　　第六條

　　定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：______________________________________________________________________________。

　　第七條

　　定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________________________________。

　　第八條

　　定作物的技術標準、質量要求：_________________________________________________________。

　　第九條

　　定作物的包裝要求及費用負擔：___________________________________________________。

　　第十條

　　定作物的交付方式、期限及地點：__________________________________________________。

　　第十一條

　　定作物的驗收、方法、期限及地點：________________________________________________________。

　　第十二條

　　承攬人對定作物質量負責的期限及條件：______________________________________________________。

　　第十三條

　　定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)__________________ 元。

　　第十四條

　　結算方式及期限：____________________________________________________________________________。

　　第十五條

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十六條

　　本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。(二)

　　第十七條

　　違約責任：__________________________________________________________________________________。違約金或損失賠償額計算方法：________________________________________________________________。

　　第十八條

　　合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交_________________________________仲裁委員會仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起訴 。

　　第十九條

　　其他約定事項：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

　　定作人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　郵政編碼：

　　承攬人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：委

　　托代理人：

　　電話：

　　郵政編碼：

定作合同（示范文本） 篇10

　　合同編號：___________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　材料名稱規格型號質量提供日期

　　2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

　　第三條 定作物的質量要求和技術標準

　　3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

　　3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

　　3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

　　3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構成及結算

　　4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

　　4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　4.3 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　4.4 本項目按下列第______項方式支付

　　4.4.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成后______日內向乙方全額付款。

　　4.4.2 分期支付

　　4.4.2.1 本合同生效后_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

　　4.4.2.2 (按進度支付);

　　4.4.2.3 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成后______日內支付合同價款的______%，其余______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。

　　4.5 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

　　4.6 乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

　　收款人：_________________________。

　　開戶行：_________________________。

　　賬號：___________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　5.2 定作物的交付方式及地點

　　5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。

　　5.2.2 交貨地點：

　　__________________________________________________。

　　5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

　　5.4 驗收方式：

　　___________________________________________________。

　　5.5 驗收時間：定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復，逾期未答復的以定作人驗收結果為準。

　　5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

　　5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。

　　第六條 質量保證

　　6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　6.2 質量保證期內，由于承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

　　6.4 定作人派員或委托第三方監督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

　　第七條 技術資料的提供及保密要求

　　7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

　　7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權利義務

　　8.1 定作人的權利

　　8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

　　8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　8.1.3 根據工作需要調整工作量。

　　8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

　　8.1.5 其他約定：

　　___________________________________________________。

　　8.2 定作人的義務

　　8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

　　8.2.2 按約定驗收定作物。

　　8.2.3 按約定支付合同價款。

　　8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

　　8.2.5 其他約定：

　　___________________________________________________。

　　8.3 承攬人的權利

　　8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

　　8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

　　8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　8.3.4 按合同約定收取價款。

　　8.3.5 其他約定：

　　___________________________________________________

　　。

　　8.4 承攬人的義務

　　8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

　　8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工制作。

　　8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

　　8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質量證明。

　　8.4.7 其他約定：

　　___________________________________________________

　　。

　　第九條 違約責任

　　9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

　　9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。

　　9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

　　9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　第十條 不可抗力

　　10.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后______小時內及時通知對方，并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。

　　10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

　　第十一條 爭議的解決

　　11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

　　11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

　　11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產權的瑕疵擔保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

　　13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

　　13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

　　13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

　　13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

　　13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

　　13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

　　13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

　　13.4.2 雙方協商解除合同;

　　13.4.3 法律規定的其他情形。

　　13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　第十四條 通知與送達

　　14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。

　　14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

　　14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第 個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

　　第十五條 其他約定

　　15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。

　　15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。

　　15.3 本合同經雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。

　　15.4 本合同一式____份，定作人執______份，承攬人執______份，每份具有同等法律效力。

　　(此頁為簽署頁無正文)

　　甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________ 賬號：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

定作合同（示范文本） 篇11

　　合同編號：____________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　雙方在平等互愿的基礎上，經友好協商，就定作_________，達成如下協議：

　　第一條　定作項目：_________________________

　　第二條　加工物

　　加工物名稱規格型號計量單位數量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第三條　承攬人提供的材料

　　材料名稱商標規格型號生產廠家計量單位數量質量材料費

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫)

　　第四條　材料檢驗

　　定作人于_________的期限內，對承攬人提供的材料采用_________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：符合_________標準。

　　定作人可以在_________期限內對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

　　第五條　資料提供

　　1.定作人應該在合同簽訂后_________日內(即_________年_______月_______日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

　　第六條　轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第七條　保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：_________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第八條　質量標準

　　定作物的技術標準為：_________________________。質量要求為：_________________________。

　　第九條　包裝

　　定作物的包裝要求：_________________________。包裝的費用由_________負擔。

　　第十條　變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十一條　協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十二條　監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十三條　保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十四條　定作物的交付

　　定作物完成后，承攬人應該在_________期限內，在_________地點，以_________交付方式交付給定作人。

　　第十五條　定作物的驗收

　　驗收方法：_________________________________。

　　驗收期限：_________________________________。

　　驗收地點：_________________________________。

　　第十六條　質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_________________________。

　　第十七條　付款

　　1.定作人應在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)_________元。

　　2.其結算方式為：_________________，結算期限為：_________________。

　　第十八條　留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十九條　本合同解除的條件

　　1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

　　3.雙方通過書面協議解除本合同;

　　4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

　　5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

　　第二十條　違約責任

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬人的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____%或酬金總額_____的違約金。

　　2.定作人的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金______%的違約金

　　第二十一條　通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起3日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十二條　合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出3天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十三條　合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條　爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院起訴。

　　第二十五條　不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后3日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十六條　合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十七條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十八條　合同的效力

　　1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3.本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　甲方：_____________________ 乙方：______________________

　　住址：______________________ 住址：______________________

　　聯系電話：__________________ 聯系電話：__________________

　　開戶銀行：__________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_______________________賬號：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

定作合同（示范文本） 篇12

　　合同編號：___________

　　定作人：_________________________

　　承攬人：_________________________

　　簽訂地點：_______________________

　　簽訂時間：_______年_____月_____日

　　第一條 加工物

　　第二條 攬人提供的材料

　　第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。

　　第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。

　　第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

　　第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：

　　________________________________________________________________________。

　　第七條 定作人協助承攬人的事項與要求：________________________________________。

　　第八條 定作物的技術標準、質量要求：__________________________________________。

　　第九條 定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。

　　第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。

　　第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________

　　第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：________________________________。

　　第十三條 定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)______________________。

　　第十四條 結算方式及期限：____________________________________________________。

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十六條 本合同解除的條件：

　　(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　(二)____________________________________________________________________。

　　第十七條 違約責任：__________________________________________________________。

　　違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。

　　第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;

　　(一)提交_________仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向_________人民法院起訴。

　　第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。

　　定作人

　　定作人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　承攬方

　　承攬人(章)：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　稅號：

　　郵政編碼：

　　鑒(公)證意見：

　　經辦人：

　　鑒(公)證機關(章)

　　______年______月______日

定作合同（示范文本） 篇13

　　根據國家知識產權及網絡管理的有關規定，_________（以下簡稱甲方）委托_________（以下簡稱乙方）為甲方籌建internet網站，設計制作網頁的合作項目，經雙方協商達成以下協議：

　　一、甲方權利與義務

　　1.甲方有權要求乙方按照附件一中雙方商定的網站結構，在附件二中雙方約定的時間內，完成合同中規定的內容。

　　2.甲方負責提供制作所需的一切資料（包括文字，圖片以及其他相關文件），并制作成電子文件。在乙方開始制作網頁時，甲方應備齊全部內容資料。

　　3.甲方應在網頁制作的全過程中給與乙方便利條件，并積極配合。

　　4.甲方有權對乙方設計的網頁提出修改意見，由雙方協商更改。

　　二、乙方權利與義務

　　5.乙方應依據附件一中雙方商定的網站結構，在附件二中雙方約定的時間內，完成合同中規定的內容，乙方有權對甲方網頁的設計提出自己的意見和建議。

　　6.雙方合作期間，乙方對甲方提供的文字及圖片資料未經甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

　　7.乙方對甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識產權在內的一切法律問題不承擔任何法律責任。

　　8.乙方所制作的網頁需兼容ie4.0 版和netscape4.0版以上主流瀏覽器，并支持800/600分辨率。

　　9.在制作過程中，對甲方陸續提出的修改要求，乙方應盡力協助實現，并交甲方驗收通過。對有可能影響附件二中雙方約定的完成時間的要求，乙方有權提出延期請求，由雙方協商確定具體時間。

　　10.乙方負責在網站開通后____日內對甲方網站中由于乙方失誤造成的頁面錯誤進行修改。

　　三、違約責任

　　11.由于甲方未及時提供資料而導致乙方工作不能按時完成，乙方不負任何責任，并有權向甲方提出延期要求，延期時間由雙方協商確定。

　　12.由于乙方原因未能按時完成合同所規定的內容，甲方有權向乙方提出索賠，具體額度由雙方協商確定。

　　四、爭議解決

　　13.雙方因合同的解釋或履行產生爭議，由雙方友好協商解決。協商不成，雙方均有權向有管轄權的人民法院起訴。

　　五、知識產權的保護

　　14.甲方付清應付乙方的全部款項后，甲方正式享有網站的全部使用權。

　　15.雙方合作期間，網站構架，網頁版式設計等內容（甲方提供文本資料及圖形，音像資料未經乙方加工部分除外）之版權，設計權，使用權歸乙方所有，未經許可甲方不得擅自使用，不得復制或交由第三方使用。

　　16.如因乙方原因出現第三方指控與站點頁面有關的知識侵權的事件，應由乙方負責并保證甲方權利不受損失。

　　六、合同的終止

　　17.在乙方收到甲方支付的全部費用后，本合同自行終止。

　　18.任何一方終止合同，需提前10個工作日書面通知對方，并說明正當終止理由，由雙方簽字代表協商終止合同。

　　19.由于戰爭，地震，火災等法定人力不可抗因素導致的工作中斷，雙方均不承擔責任，待條件恢復后，由雙方協商確定合同變更內容。

　　七、合同金額及付款方式

　　20.甲方應向乙方網站規劃費，網站設計費，網站制作費，以及網站后期維護費共計人民幣_________元。

　　21.乙方為甲方進行網站總體設計制作之前，甲方應付給乙方網站預付款_________元。

　　22.待乙方全部完成甲方網站建設后，甲方應在三日內付給乙方網站建設款_________元。

　　23.乙方為網站后期維護期滿，甲方應在三日內付給乙方網站維護款_________元。

　　甲方（蓋章）：_________　　　　　　　　乙方（蓋章）：_________

　　代表（簽字）：_________　　　　　　　　代表（簽字）：_________

　　________年____月____日　　　　　　　　________年____月____日

定作合同（示范文本） 篇14

　　合同編號：_________

　　承攬人：_______________

　　法定住址：_________________

　　法定代表人：_____________

　　職務：____________________

　　委托代理人：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　通訊地址：_________________

　　編碼：_________________

　　聯系人：_______________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　帳號：____________________

　　電子信箱：_________________

　　定作人：_______________

　　法定住址：_________________

　　法定代表人：_____________

　　職務：____________________

　　委托代理人：_____________

　　身份證號碼：_____________

　　通訊地址：_________________

　　編碼：_________________

　　聯系人：_______________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　帳號：____________________

　　電子信箱：_________________

　　雙方在平等互愿的基礎上，經友好協商，就定作__________，達成如下協議：

　　第一條定作項目：_____________

　　第二條加工物

　　加工物名稱：____________________

　　規格型號：____________________

　　計量單位：____________________

　　數量：____________________

　　報酬：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額(大寫)：____________________

　　第三條承攬人提供的材料

　　材料名稱：____________________

　　商標：____________________

　　規格型號：____________________

　　生產廠家：____________________

　　計量單位：____________________

　　數量：____________________

　　質量：____________________

　　材料費：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額(大寫)：____________________

　　第四條材料檢驗

　　定作人于__________的期限內，對承攬人提供的材料采用__________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：__________符合__________標準。

　　定作人可以在__________期限內對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

　　第五條資料提供

　　1.定作人應該在合同簽訂后__________日內(即__________年________________月________________日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__________日內答復。

　　第六條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：______。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第七條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密：________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

　　第八條質量標準

　　定作物的技術標準為：_____________。質量要求為：_____________。

　　第九條包裝

　　定作物的包裝要求：_____________。包裝的費用由__________負擔。

　　第十條變更的損失

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十一條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：_______。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______________天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十二條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十三條保管

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十四條定作物的交付

　　定作物完成后，承攬人應該在__________期限內，在__________地點，以__________交付方式交付給定作人。

　　第十五條定作物的驗收

　　驗收方法：_______。

　　驗收期限：_______。

　　驗收地點：_______。

　　第十六條質量保證

　　承攬人對定作物的質量負責的期限為：_______。其保證質量的前提條件為：_____________。

　　第十七條付款

　　1.定作人應在__________年__________月__________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)__________________元。

　　2.其結算方式為：________，結算期限為：________。

　　第十八條留置

　　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十九條本合同解除的條件

　　1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　2.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同;

　　3.雙方通過書面協議解除本合同;

　　4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;

　　5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;

　　第二十條違約責任

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬人的違約責任：__________不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額____________的違約金。

　　2.定作人的違約責任：__________中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值__________%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金__________%的違約金

　　第二十一條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_______。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十二條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出__________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決

　　(1)提交__________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十五條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后__________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十六條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十七條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十八條合同的效力

　　1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2.有效期為__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　3.本合同正本一式__________份，雙方各執__________份，具有同等法律效力。

　　承攬人(蓋章)：____________定作人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________簽訂地點：_____________

定作合同（示范文本） 篇15

　　全文

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

　　第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜定作物｜規格｜計量｜ ｜ 報酬 ｜ 交貨期限及數量 ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜數量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　　｜名稱 ｜型號｜單位｜ ｜單價｜金額｜合計｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　　｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

　　｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　　｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

　　｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　　｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

　　｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

　　｜ 合計人民幣金額（大寫）： ｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條 承攬人提供的材料

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜ ｜材料｜牌號｜規格｜生產｜計量｜用料｜ ｜ ｜ ｜

　　｜序號｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜質量｜單價｜金額｜

　　｜ ｜名稱｜商標｜型號｜廠家｜單位｜數量｜ ｜ ｜ ｜

　　｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

　　｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　　｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

　　｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　　｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

　　｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第四條 定作物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第七條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。

　　第八條 定作物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第九條 定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條 定作物交付的方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十二條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前向承攬人預付材料款（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十四條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十五條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十七條 違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十九條 其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜ 定 作 人 ｜ 承 攬 人 ｜ 鑒（公）證意見： ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜住所： ｜住所： ｜ ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜居民身份證號碼： ｜居民身份證號碼： ｜ ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜委托代理人： ｜委托代理人： ｜ ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜電話： ｜電話： ｜ ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜開戶銀行： ｜開戶銀行： ｜鑒（公）證機關（章） ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜賬號： ｜賬號： ｜經辦人： ｜

　　｜ ｜ ｜ ｜

　　｜郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　監制部門： 印制單位：

定作合同（示范文本） 篇16

　　甲方：________________

　　辦公地址：____________

　　聯系電話：____________

　　傳真：________________

　　編碼：____________

　　乙方：________________

　　辦公地址：____________

　　聯系電話：____________

　　傳真：________________

　　編碼：____________

　　為了促進____賽事活動的開展，保障各類賽事紀念物品的供應，甲乙雙方根據各自職能簽署____賽事定作合同。本合同中，甲方是體育賽事運作機構，負責制作本合同項下帶有“____”名稱(以下稱“名稱”)及帶有____記(以下簡稱“記”)的禮品、紀念品。乙方是經甲方選定、并接受甲方定作帶有“記”、“名稱”禮品、紀念品的單位，乙方是合法存續的企業法人，管理規范，敬業守信，其加工及服務人員均符合相應技術或專業資質的標準。(乙方法人營業執照及其員工技術或專業資質證書作為本合同附件三)經甲乙雙方友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國體育法》以及有關的法律法規的規定，為明確雙方的權利義務，就有關事宜達成如下協議：

　　第一條 定義

　　1.定作：指本合同項下，經甲方書面認可并選定的乙方設計、定作的帶有“記”及“名稱”的產品。

　　2.產品：是指甲方選定的帶有“記”及“名稱”的領帶、絲巾及紀念章的禮品和紀念品。

　　3.記：指由_______組成的記，詳見附件一。

　　4.產品資料：包括但不限于與產品有關的帶有“記”及“名稱”的設計方案、圖紙、樣稿等書面資料。

　　第二條 定作與服務

　　1.聘用：甲方委托乙方按照甲方的指導與監督提供服務，依據本合同項下的條款和條件，設計、定作和交付產品。甲方據此授予乙方對“記”和“名稱”有限的、非獨家的、不可轉讓的使用許可，即乙方可棄受委托期限內僅為在產品上，以及與其相關的包裝、標識或其他組成部分中使用和復制“記”和“名稱”。

　　2.定作與服務：乙方保證，所有定作與服務的員工均按照本行業適用的高標準，以負責的方式履行義務。甲方有權對乙方的服務行使總體監督、隨時現場檢查權、控制和審批權，乙方應予以充分配合并不得阻撓。這一監督權包括有權檢查并就服務的具體事項提出意見和建議。

　　3.人員的配置：所有服務均由乙方的全職雇員提供。如果乙方需要外包加工或由其他第三方提供任何服務，應經過甲方的事先書面批準或認可。

　　未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下產品分包、轉包或轉讓，一經發現，甲方有權單方面終止本合同。

　　4.產品質量：產品的質量、規格、式樣、色彩、材質等要求必須符合國家相應質量標準并同時應與甲方書面認可的樣品保持完全一致，且不能存在任何質量瑕疵。

　　5.按時交貨：乙方同意，如果不能按照合同規定的時間交貨，乙方應立即以書面形式向甲方說明該等情況，并承擔違約責任和支付因遲延交貨給甲造成的實際損失。

　　甲方對產品的各項要求，以產品訂單為準(詳見附件二)甲方在雙方書面約定的交貨日期前____天向乙方發送仃單，乙方須按訂單確定的各項交貨條件交付產品。

　　6.未經甲方的預先書面批準，乙方不得直接或間接從事或允許以下事項：

　　(1)為授權范圍之外的任何個人或實體制造授權產品或向任何個人或實體銷售產品，或通過任何其他方式將產品流入市場。乙方如有以上行為，一經發現，甲方有權單方面終止本合同;

　　(2)對于不合格產品及甲方因產品存在質量問題而拒的產品的處置由乙方自行解決并承擔相應費用。

　　7.非獨家權利：乙方理解并同意，本合同并未在甲、乙雙方間建立任何排他性關系。

　　第三條 交貨與驗收

　　1.乙方理解并同意，甲方在本合同第四條承擔付款義務的前提條件是乙方全面交付驗收合格的產品并遵守其在本合同項下的全部義務。

　　2.對于實際產品與樣品不符或存在任何制造或包裝方面缺陷的產品，甲方在驗貨時不予接收，并由乙方承擔退還的全部費用。

　　3.乙方應按照甲方指定的交貨地點，于本合同項下各筆訂單確定交貨時間和地點交貨、

　　4.甲方應與乙方交貨時在交貨地點進行現場驗貨，并經驗收合格后，在入庫單(“送貨單”)上簽字。甲方在入貨后一個月內，對于質量不合格產品，有權提出異議并要求退貨，乙方應予接受，并承擔相應責任。

　　5.如果乙方在簽約、定作、制造、供貨或驗收過程中有偽造、欺作、隱瞞主要事實或產品缺陷等行為的，即使甲方向乙方出具了驗收合格的證明，該驗收合格證明亦不具備任何法律約束力。

　　第四條 付款

　　1.除非本合同第三條另有規定，所有產品的單位購買價，均應視為已經包含了向甲方交付單位產品所適用的所有包裝、運輸、保險、稅款等的費用。

　　2.甲方應于收到同類別產品的全部貨物及其發票這兩個日期當中較晚日期之后的____個工作日內，向乙方支付同類別產品的全部貨款，但本合同另有約定的除外。

　　第五條 乙方的承諾

　　1.乙方確認并接受甲方及其組織活動的形象和價值，并同意在提供服務時，均以促進和提升甲方和其組織活動的形象、利益為宗旨。

　　2.乙方確認，接受甲方委托是基于乙方的服務對于公眾及甲方已具有較高的聲譽。因此，乙方同意，不得采取任何方式或為任何目的而向任何第三方或向公眾聲明其已得到甲方的“選定”、“首選”或“認可”。

　　3.乙方承諾并同意：

　　(1)在本合同委托期內依照本合同條款約定制造、定作和交付產品;

　　(2)始終以有利于甲方的聲譽、形象和名譽為宗旨從事商業活動;

　　(3)不從事任何欺作、誤導或不道德行為，包括但不限于對任何賽事合作伙伴或制造商的任何競爭對手的任何低毀;

　　(4)不得對任何產品進行虛假或誤導性的陳述以及從事任何非法或欺作性活動或廣告宣傳;

　　(5)不得為任何產品而向任何一方索要或接受任何賄賂、回扣、或其他暗含的或非法的傭金或款項;

　　(6)不得直接或間接從事或授權制造、分配或出售任何假冒產品;

　　(7)確保產品優質、安全，并符合其設計用途;

　　(8)確保產品或其資料不侵犯或違反任何第三方的任何權利;

　　(9)確保甲方委托定作的產品不在市場上稍售;

　　(10)未經甲方書面同意，不得授權自己的子公司或關聯公司使用“名稱”和“記”;

　　(11)在本合同有效期內，乙方僅為履行本合同之目的，使用甲方“名稱”和“記”，該權利只能在執行本合同范圍內使用，不得將該權利延伸到本合同內容以外。

　　第六條 保密信息的使用

　　乙方確認，在提供服務的過程中，乙方可能會得到甲方保密信息，包括但不限于：財務、人員信息、客戶信息、產品價格、產品的修改和計劃信息等。乙方同意，所有保密信息均具有保密性質，并為甲方專有。乙方僅為提供服務之目的使用保密信息，不得為任何其他目的使用或授權使用全部或部分的保密信息。

　　本合同終止后，乙方在本合同項下保密義務在兩年之內并不隨之終止。

　　第七條 知識產權保護

　　1.乙方承認并確認，“記”、“名稱”以及相關的知識產權均受到《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國著作權法》、《特殊標志保護條例》和其他法律法規的保護。所有本合同項下產品的資料均依照甲方的要求預定和制造，并均應于完成時，視同自動成為甲方獨家的、排他的、永久的資產，且不論產品資料是否最終為甲方所采用。甲方擁有這些產品資料的全部著作權、專利權、商標權和其他知識產權。甲方應被視為產品資料的唯一作者;

　　產品應被認定為適用于法律意義上的、為甲方提供的“委托創作作品”。如果甲方需要再生產本合同項下的產品，在同等條件下應繼續委托乙方提供該等服務;如果有其他的委托安排，需經合同雙方另簽書面協議。

　　若甲方不再需要本合同項下的產品，在接到甲方書面通知后，乙方承諾立即停止加工制造產品或向第三方透露產品設計信息。

　　2.乙方保證其定作的產品的一部分或全部均不受第三方提出的侵犯其產品專利權、商標權或其他知識產權的訴訟或仲裁。

　　3.甲方承認并確認，其他不帶有“記”和“名稱”等的產品設計樣稿版權歸乙方所有。但甲方在本合同有效期內可以無償使用。

　　4.甲、乙雙方共同承諾

　　尊重知識產權，遵守國家有關知識產權保護的政策和法律;

　　保證向對方所提供信息的準確性，可靠性和完整性;

　　保持良好的商業道德，雙方應真誠合作，不做損害對方利益的事。

　　第八條 合同的整體性

　　本合同(含附件)包含了雙方對本合同的全部理解，并取代以前所有的有關口頭、書面的意向、安排和約定。對本合同的任何修改或補充，應以補充協議的形式進行。補充協議構成本協議的一部分，須經雙方授權代表簽字、蓋章后生效，并與本合同正本具有同等的法律約束力。

　　第九條 合同的期限

　　本合同自________年____月____日生效，自________年____月____日止。

　　第十條 違約責任

　　1.如果本合同的任何一方實質違背本合同而致使本合同終止，守約方有權要求違約方承擔違約賠償責任。

　　2.如果因乙方原因，導致交貨日期遲延，乙方應按日向甲方償付不能交貨部分和逾期交貨部分貨款總值____%的違約金;如果交貨的產品數量少于合同項下訂單的數量，乙方應當向甲方支付違約金____萬元并賠償由此給甲方及其客戶造成的直接或間接損失;如果交貨的產品數量多于合同項下訂單的數量，甲方有權拒收。如因不可抗力導致交貨日期推延或供貨數量少于合同的約定數量，乙方應于供貨截止日期前書面通知甲方，并協商具體解決方式。

　　第十一條 保證陳述

　　雙方互相陳述、保證和承諾如下：

　　1.雙方均具有完全的權利和法律權限或有效的授權簽訂和履行本合同。

　　2.本合同經雙方簽署，即依其中條款構成對雙方合法、有效和有約束力的責任。

　　第十二條 遵守法律

　　如果有合理的原因相信本合同的任何條款違反了國家或地方的法律法規，那么雙方須及時修改本合同以遵守法律。但是如果修改令本合同喪失了其根本目的，那么將認同雙方同意終止。如果本合同因本條而終止，款項應支付至終止日的履行程度。那些為將來而已支付的款項應按比例退還，除了明確規定在協議終止后仍然有效的條款以外，任何一方將不就本合同而負任何義務或責任。

　　第十三條 不可抗力

　　1.不可抗力是指在簽訂本協議時不能預見到的，阻礙其實際履行義務的，不可避免又無法克服的客觀情況。就本協議而言，不可抗力事故包括地震、火災、水災、臺風、海難等自然現象以及戰爭和爆炸;

　　2.因不可抗力的發生，該方應及時書面通知對方，而不構成該方違約，無須承擔違約責任或者其他賠償責任;

　　3.因不可抗力引發的問題，甲、乙雙方應通過協商解決，使本合同能合理地繼續履行。但是因不可抗力延誤持續____個月以上時，則任何一方均有權以書面方式通知對方終止本合同;

　　4.乙方在本合同終止后，應立即停止使用“記”和“名稱”。

　　第十四條 合同的變更、解除、終止

　　本合同自雙方簽署蓋章之日起生效，有效期至合同終止或者雙方權利義務均履行完畢之日(以較晚發生者為準)

　　1.本合同生效后具有法律約束力，雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時，除本合同已約定外，須經雙方協商一致達成新的書面協議。在新的書面協議未達成之前，本合同依然有效。

　　2.本合同的修改、變更、解除、終止，均應以雙方法定代表人或授權代表簽章的書面文件為準。

　　3.除了本合同中或根據法律規定的補救方法以外，在不影響提出終止的一方的其他法律權力的前提下，任何一方有權在出現下列情況時終止本合同，自另一方收到終止通知時生效：

　　(1)另一方在執行本合同條款時發生大重違約，而且在違約方收到違約通知的____天內未能糾正;或

　　(2)另一方在本合同中的任何陳述或保證被證明有重大的不正確或不準確;

　　(3)另一方不履行合同使本合同目標不能實現;或

　　(4)另一方因解散、破產等因素喪失履約能力。

　　4.如果甲方或乙方未能遵守或履行本協議中的義務，并在守約方書面要求兩周后仍不履行，守約方可以書面形式通知對方終止合同，并按損失要求賠償。

　　5.本合同因為在此所述的任何原因而終止，都不解除任何一方履行至終止日前的責任，或者是履行終止后仍然有效的條款的責任。

　　第十五條 爭議的解決

　　因本合同引起或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方均可選擇以下爭端解決機制：

　　1.提請北京市仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁;

　　2.訴至有管轄權的人民法院。

　　第十六條 其他

　　1.所有根據本合同要求和許可發出的通知都必須是書面的，在親手送達或在以特快專遞(需要有回執)發出三天后視為正式生效。

　　2.本合同構成雙方之間就本合同所述內容的全部理解，取代所有先前其他或同期的有關所述內容的協議。

　　3.甲乙雙方確認，在合作期間，一方可能得到另一方的保密資料。雙方同意除非為了履行本合同而需要使用保密資料，雙方將保護保密資料，只在履行本合同時對同樣知道該等資料是保密資料并同意保密的人等披露保密資料。披露以所需知道的范圍為限。保密責任不包括非經一方違反保密責任而已為公眾所知或根據法律要求披露的資料，本合同終止之后保密責任繼續有效。

　　4.本合同未經雙方同意并特別指明是時本合同的修改，以書面形式經雙方授權代表簽署，不得修改。

　　5.一方未對另一方違反本合同條款行為或之后的違約行為作出反對或采取行動不得視為棄權。本合同中的權利和補救方式是累積性的，任一方行使一項權力或補救不排除或放棄其對其他權利和補救方式的行使。

　　6.本合同中標題是只為方便查閱，不構成本合同的實質內容。

　　7.任何一方沒有另一方的事先書面許可不得轉讓或授權本合同下的權利和/或責任。本合同和其中所有條款對雙方有效，也對雙方各自的繼承和批準的轉讓人有效。在任何情況下，允許的轉讓都不能免除出讓人的責任。

　　8.本合同附件構成本合同的一部分，與合同條款同樣有效，對合同雙方構成約束力。

　　9.本合同正本一式____份，雙方各執____份;

　　10.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

　　附件1：記標準圖

　　附件2：產品訂單

　　附件3：乙方法人營業執照及其員工技術或專業資質證書

　　甲方_________(公章) 乙方______(公章)

　　代表_________(簽字) 代表______(簽字)

　　電話：______________ 電話：____________

　　________年____月____日 ________年____月____日

定作合同（示范文本） 篇17

　　定作方(甲方)：____________________________ 承攬方(乙方)：____________________________

　　第一條 定作商品基本情況

　　商標/品牌商品名稱規格型號材料

　　(主要材料/面料/五金)顏色數量單價

　　(元)成交價

　　(元)備注

　　其他相關費用： □送貨費 ____________________________ 元 □安裝費 ____________________________ 元 □其他費用 ____________________________ 元

　　總計金額(大寫)： ________ 佰 ________ 拾 ________ 萬 ________ 仟 ________佰 ________ 拾 ________ 元 ________ 角 ￥： ____________________________ 元

　　驗收說明□驗收合格

　　□貨款兩清□拒收及原因 ____________________________

　　□問題及解決方案 ____________________________ 送貨員： 實際交貨時間：

　　安裝員： 收貨人(簽字)：

　　第二條 定作設計

　　乙方應依據甲方需求在 ____________________________ 時將設計圖紙一式兩份交甲方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。乙方應根據設計圖紙合理確定材料數量。乙方對設計方案提出保密要求的，甲方應遵守保密義務。設計圖紙經雙方確認后，經雙方同意方可更改并重新確認。

　　第三條 付款方式 □甲方在簽約時一次性支付全部價款。/ □甲方在簽約時支付 ________ 元的預付款，余款 ____________________________ 元應

　　在 ____________________________ 時付清。/ □甲方在簽約時支付 ____________________________ 元定金(不得超過全部價款的20%)，余款 ____________________________ 元應在 ____________________________ 時付清。甲方違約退貨的，無權要求返還定金;乙方違約不能交付定作商品的，應雙倍返還定金。

　　第四條 定作商品交付

　　□乙方送貨 / □甲方自提 交貨時間： ________ 年 ________ 月 ________ 日;交貨地點： ____________________________ 。

　　□乙方安裝 乙方在 ____________________________ 時完成定作商品的安裝和檢驗，并交付甲方。安裝地點： ____________________________ 。

　　第五條 售后 正常使用條件下，本合同項下的定作商品“三包”期限為 ____________________________ ，如出現質量問題，乙方應承擔定作商品的修理、更換、退貨責任。保修期內，乙方在接到甲方維修通知 日內，派專人免費維修。因使用不當造成的產品損壞，甲方應支付維修費用。

　　第六條 違約金

　　1.乙方遲延交付定作商品的，應每日向甲方支付遲延交付定作商品價款 ________ %的違約金，遲延超過 ________ 日的，甲方有權解除合同，但因甲方原因導致的遲延除外。

　　2.甲方逾期付款的，應每日向乙方支付逾期支付金額 ________ %的違約金，逾期超過 ________ 日的，乙方有權解除合同，但因乙方原因導致的逾期付款除外。

　　3.甲方自提定作商品的，遲延提貨超過 ________ 日的，應每日向乙方支付 ________ 元的保管費用，但因乙方原因導致的遲延除外。

　　第七條 其他約定： ________________________________________________________ 。

　　第八條 爭議解決方式： 本合同項下發生的爭議，雙方應協商解決，或向市場主辦單位、行業協會或消費者協會申請調解。協商或調解不成的，選擇以下第 種方式解決：1.向 ____________________________ 人民法院提起訴訟。2.向 ____________________________ 仲裁委員會提請仲裁。

　　第九條 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式 份(甲方執 份;乙方執 份;主辦單位執 份)，具有同等法律效力。

　　請認真閱讀通用條款、風險提示及承攬方提供的其他書面材料，經確認無誤后再簽訂本合同。

　　定作方(甲方簽章)：____________________________ 承攬方(乙方蓋章)：____________________________主辦單位(蓋章)：____________________________

　　聯系電話：____________________________

　　統一社會信用代碼(營業執照號):____________________________

　　經辦人(簽字)：____________________________

　　聯系地址：____________________________ 住所：____________________________服務電話：____________________________

　　服務電話：____________________________

　　簽訂時間 ________ 年 ________ 月________ 日

定作合同（示范文本） 篇18

　　定作人：_____________簽訂地點：___________

　　承攬人：_____________簽訂時間：___________

　　第一條定作物(注：_________空格如不夠用，可以另接)

　　定作物名稱

　　規格型號

　　計量單位

　　數量

　　報酬

　　單價

　　總價

　　合計人民幣金額(大寫)：_________

　　￥：_________

　　第二條承攬人提供的材料(注：_________空格如不夠用，可以另接)

　　材料名稱

　　商標

　　規格型號

　　生產廠家

　　計量單位

　　數量

　　質量

　　材料費

　　單價

　　總價

　　合計人民幣金額(大寫)：_________

　　￥：_________

　　第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：___________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________

　　第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第六條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：_________

　　第七條定作人協助承攬人的事項與要求：_________

　　第八條定作物的技術標準、質量要求：_____________

　　第九條定作物的包裝要求及費用負擔：_____________

　　第十條定作物的交付方式、期限及地點：___

　　第十一條定作物的驗收標準、方法、期限及地點：___________

　　第十二條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：___________

　　第十三條定作人應在____________年____________月____________日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)________元。

　　第十四條結算方式及期限：___

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十六條本合同解除的條件：_________

　　(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　(二)______________

　　第十七條定作人違約責任：_____

　　承攬人違約責任：_____________

　　第十八條合同爭議的解決方式：_________本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第____________種方式解決。(只能選擇一種)

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十九條其他約定事項：_________

　　定作人

　　定作人(章)：_________住所：_________

　　營業執照號碼：_________身份證號：_________

　　法定代表人：_________委托代理人：_________

　　電話：_________傳真：_________

　　開戶銀行：_________帳號：_________

　　稅號：_________編碼：_________

　　承攬人

　　承攬人(章)：_________住所：_________

　　營業執照號碼：_________身份證號：_________

　　法定代表人：_________委托代理人：_________

　　電話：_________傳真：_________

　　開戶銀行：_________帳號：_________

　　稅號：_________編碼：_________

　　日期：_________

定作合同（示范文本） 篇19

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　合同編號：

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年____月____日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　┌────┬──┬──┬──┬──────┬─────────────┐

　　│　　　　│　　│　　│　　│價款或酬金│　　交貨數量及交貨期限　　│

　　│定作物品│規格│計量│數量├──┬───┼──┬──┬──┬──┬─┤

　　│名或項目│型號│單位│　　│單價│總金額│合計│　　│　　│　　│　│

　　├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　│

　　├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　│

　　├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

　　│　　　　│　　│　　│　　│　　│　　　│　　│　　│　　│　　│　│

　　├────┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴─┤

　　│　　合計人民幣金額（大寫）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　（注：空格如不夠用，可以另接。）

　　二、定作方帶料

　　┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

　　│材料│規格│計量│數量│質量│提供│消耗│單價│總金額│

　　│名稱│型號│單位│　　　│　　　│日期│定額│　　│　　　│

　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│

　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│

　　├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│

　　└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘

　　（注：空格如不夠用，可以另接。）

　　三、質量要求、技術標準

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　六、驗收標準、方法和期限

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　七、包裝要求及費用負擔

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　八、交（提）貨方式及地點

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　十、結算方式及期限

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　十一、違約責任

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　十三、解決合同糾紛的方式

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　十四、雙方協商的其它條款

　　────────────────────────────────────

　　───────────────────

　　┌─────────┬─────────┬──────────────┐

　　│　定　　作　　方　│　承　　攬　　方　│　　　　　　　　　　　　　　│

　　│單位名稱（章）　　│　單位名稱（章）　│　鑒（公）證意見：　　　　　│

　　│單位地址：　　　　│　單位地址：　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

　　│法定代表人：　　　│　法定代表人：　　│　　　　　　　　　　　　　　│

　　│委托代理人：　　　│　委托代理人：　　│　經　辦　人：　　　　　　　│

　　│電　　話：　　　　│　電　　話：　　　│　　　　　　　　　　　　　　│

　　│電報掛號：　　　　│　電報掛號：　　　│　　鑒（公）證機關（章）　　│

　　│開戶銀行：　　　　│　開戶銀行：　　　│________年____月____日　│

　　│帳　　號：　　　　│　帳　　號：　　　│（注：除國家另有規定外，　　│

　　│郵政編碼：　　　　│　郵政編碼：　　　│　鑒（公）證實行自愿原則）　│

　　└─────────┴─────────┴──────────────┘

　　有效期限：________年____月____日至________年____月____日

　　監制部門：　　　　　　　　　　　　　印制單位：

定作合同（示范文本） 篇20

　　合同編號：_________

　　定作人：_________

　　承攬人：_________

　　簽訂地點：_________

　　簽訂時間：_________年_________月_________日

　　第一條　加工物

　　┌─────┬─────┬─────┬───┬─────┐

　　│加工物名稱│ 規格型號 │ 計量單位 │ 數量 │　報酬

　　│

　　├─────┼─────┼─────┼───┼──┬──┤

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│單價│金額│

　　├─────┼─────┼─────┼───┼──┼──┤

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├─────┼─────┼─────┼───┼──┼──┤

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├─────┴─────┴─────┴───┴──┴──┤

　　│合計人民幣金額（大寫）

　　│

　　└───────────────────────────┘

　　第二條　承攬人提供的材料

　　┌────┬──┬─────┬─────┬────┬──┬──┬─────┐

　　│材料名稱│商標│ 規格型號 │ 生產廠家 │計量單位│數量│質量│材料費

　　│

　　├────┼──┼─────┼─────┼────┼──┼──┼──┬──┤

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│單價│金額│

　　├────┼──┼─────┼─────┼────┼──┼──┼──┼──┤

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┼──┼─────┼─────┼────┼──┼──┼──┼──┤

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├────┴──┴─────┴─────┴────┴──┴──┴──┴──┤

　　│合計人民幣金額（大寫）

　　│

　　└────────────────────────────────────┘

　　第三條　定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_________。

　　第四條　定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求_________。

　　第五條　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內答復。

　　第六條　定作人（是/否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：_________。

　　第七條　定作人協助承攬人的事項與要求：_________。

　　第八條　定作物的技術標準、質量要求：_________。

　　第九條　定作物的包裝要求及費用負擔：_________。

　　第十條　定作物的交付方式、期限及地點：_________。

　　第十一條　定作物的驗收、方法、期限及地點：_________。

　　第十二條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件：_________。

　　第十三條　定作人應在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金（大寫）_________。

　　第十四條　結算方式及期限：_________。

　　第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

　　第十六條　本合同解除的條件：

　　（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

　　（二）_________。

　　第十七條　違約責任：_________。

　　違約金或損失賠償額計算方法：_________。

　　第十八條　合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；

　　（一）提交_________仲裁委員會仲裁。

　　（二）依法向_________人民法院起訴。

　　第十九條　其他約定事項：_________。

　　┌─────────┬─────────┬──────────────┐

　　│　定

　　作

　　人　│　承

　　攬

　　方　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│定作人（章）：

　　│　承攬人（章）：　│　鑒（公）證意見：

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│住所：

　　│　住所：

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│法定代表人：

　　│　法定代表人：

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│委托代理人：

　　│　委托代理人：

　　│　經　辦　人：

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│電話：

　　│　電話：

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│傳真：

　　│　傳真：

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│開戶銀行：

　　│　開戶銀行：

　　│

　　鑒（公）證機關（章）

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│帳號：

　　│　帳號：

　　│

　　年

　　月

　　日　│

　　│

　　│

　　│（注：除國家另有規定外，

　　│

　　│稅號：

　　│　稅號：

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│郵政編碼：

　　│　郵政編碼：

　　│　鑒（公）證實行自愿原則）　│

　　└─────────┴─────────┴──────────────┘

定作合同（示范文本） 篇21

　　承攬人______________________，以下簡稱甲方;

　　定作人：__________________，以下簡稱乙方;

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：;

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;

　　第六條加工費結算辦法與時間;

　　第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;

　　第八條甲方的違約責任：

　　1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2、甲方交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。

　　5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任：

　　1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條本合同發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。

　　定作人：__________承攬人：_______________

　　代表人：__________代表人：____________________

　　開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________

　　帳號：_________________帳號：_____________________

　　簽訂日期：_____年____月____日

定作合同（示范文本） 篇22

　　一、問題的提出

　　買賣合同與承攬合同，作為合同法規定的有名合同，相互之間的區別是顯而易見的。買賣合同是出賣人轉移標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據定作人的要求，以自己技能、設備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報酬的合同。

　　但在司法實踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經常發生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢NEC加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開始，其根據被告提供的貨品種類、規格、數量、式樣等，為被告制作各種柜臺、燈箱等辦公家具產品。但是根據原告提供的證據來看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數量、質量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經常出現，上海市長寧區人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿*有限公司買賣合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內銷呢絨供需合同》，由被告根據原告提供的樣品，為原告提供價值42萬元的鋼花呢，原告另派員到被告生產工廠監督產品質量。另外，還有一種普遍存在的現象，即一些單位要求生產廠家在出廠商品上注明買方特有標志，因此發生貨物質量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。

　　二、甄別的意義

　　其實，區別買賣合同與定作合同的意義不僅在于案件的實體處理，更在于案件審理中的一些程序問題，主要是：

　　一是確定案件的管轄問題。根據最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干問題的意見》、法函(1995)175號的規定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設備、技術為定作人加工產品的地點，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒有實際履行，當事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無管轄權。而買賣合同中，雙方當事人沒有約定合同履行地時，應以當事人約定的交貨地點作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達地、到站地、驗收地、安裝調試地等均不視為合同履行地。合同沒有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發運地為合同履行地;采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實際履行地與合同約定履行地不一致的，以實際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點與合同約定的交貨地點一致，就要以約定地點為合同履行地，以合同約定的交貨地點確定管轄權。如果合同沒有實際履行，當事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時候合同的性質直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問題。

　　二是確定當事人舉證的分配。按照最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第二條的規定：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明”，“沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果”。不同的合同糾紛對當事人舉證責任的要求是有區別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應的技術要求或者材料，并且按照約定時間驗收、接受加工成果，支付一定的報酬或者材料費用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術要求保質保量地在約定的時間內完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據證明交付的標的物符合約定的質量要求，在約定的時間內交付相應數量的標的物即可;而買方則要舉證證明按時收貨按時支付貨款。舉證責任包括行為責任和結果責任，在司法實踐中，除了為證明自己主張的事實要提供相應的證據，承擔相應的行為責任之外，還要承擔因為不能舉證或者舉證不力而要承擔的結果責任。承攬合同與買賣合同，當事人所要承擔的結果責任也是不一樣的，承攬人沒有按時完成工作成果，負有的是繼續完成并承擔違約責任，而不承擔定作人拒不接受工作成果的結果責任;出賣人如果不能及時供貨，買受人可以單方解除合同并要求出賣人承擔違約責任。

　　三、甄別方法

　　甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據合同法第二百五十三條的規定，承攬合同的承攬人必須以自己的設備、技術和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標的物能夠從市場上任意買到，定作人就不必通過訂立承攬合同要求承攬人來完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術、設備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構成根本違約。此時，定作人可以選擇要求承攬人對第三人完成的工作成果向定作人負責，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產過程不需買方制約，賣方可以將工作任務轉交第三人完成，無須征得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿易公司是沒有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應該定性為貨樣買賣合同糾紛。

　　甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標的物是嚴格按照定作人的要求制作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來完成。首先，這種標的物是在合同生效后才開始制作的，從制作開始即為定作人所有，承攬人無權處分，只有在定作人超過兩個月不支付承攬報酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔民事侵權責任。因此承攬合同的標的物是承攬人運用自己的技術、設備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買賣合同的標的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標的物的特定性，通常是不改變標的物本質屬性，標的物可能在合同成立時已經存在也可以是在合同成立后生產。這種特定性是相對的，往往是買方在賣方的產品范圍內或者基礎上，做些選擇性的確定，產品本質屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產廠家在出廠商品上注明買方特有標志，如超市要求廠家在供應商品上打上超市標志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買賣行為。

定作合同（示范文本） 篇23

　　甲方：________

　　乙方：________

　　____(簡稱甲方)，向___(簡稱乙方)定作下列木器家具，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

　　一.木料：甲方供應，乙方完成定作的家具后，如有余料應退還給甲方。

　　二.規格標準：按圖紙式樣規格制作。

　　1、圖號______

　　2、家具名稱______

　　3、單位(個)______

　　4、數量______

　　5、單價______

　　6、總價______

　　7、油漆顏色______

　　8、交貨日期______

　　9、以上共計加工費人民幣(大寫)______

　　三、技術標準：按統一規定的企業標準執行。規格、尺寸等。

　　四、交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方經驗收即同時付清價款。

　　五、任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

　　本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方：(蓋章)

　　經手人：_____

　　乙方：(蓋章)

　　經手人：______

　　____年__月__日簽訂

定作合同（示范文本） 篇24

　　定作方：_________________　

　　承攬方：_________________　　

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年　月　日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限：

　　二、定作方帶料：

　　三、質量要求、技術標準

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　六、驗收標準、方法和期限

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　七、包裝要求及費用負擔

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　八、交(提)貨方式及地點

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十、結算方式及期限

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十一、違約責任

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十三、解決合同糾紛的方式

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　十四、雙方協商的其它條款

　　───────────────────────────────────────────────────────

　　定作方　　                              承攬方　

　　單位名稱(章)　　　                單位名稱(章)　　           鑒(公)證意見：　　　　　

　　單位地址：　　　　　            單位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　法定代表人：　　　　            法定代表人：　　

　　委托代理人：　　　                委托代理人：　　　     經　辦　人：　　　　　　　

　　電　　話：　　　　                電　　話：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　電報掛號：　　　　                電報掛號：　　　　　鑒(公)證機關(章)　　

　　開戶銀行：　　　　            　開戶銀行：　　　　　　　　　年　　月　　日　

　　帳　　號：　　　　            　帳　　號：　　

　　郵政編碼：　　　　            　郵政編碼：　　　

　　有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

　　監制部門：　　　　　　　　　　　　　印制單位：

定作合同（示范文本） 篇25

　　甲方(定作人)：

　　乙方(承攬人)：

　　鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

　　根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 定作物概況

　　第二條 定作物的材料要求

　　2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。

　　2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質量合格證明等有關資料。

　　第三條 定作物的質量要求和技術標準

　　3.1 定作物的技術標準和質量要求:_________________________。

　　3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。

　　3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。

　　3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第四條 價金的構成及結算

　　4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。

　　4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。

　　4.3 外部合同、非封閉結算關聯交易合同付款履行審查審批程序：

　　4.3.1 網下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)

　　網下審查需乙方提交：合同結算資料網下送審記錄表、結算資料。

　　4.3.2 網上審查程序：甲方所屬單位業務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經領導審批的不經過此步驟)→甲方企管法規處(需企管法規處審查項目)

　　網上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網上提交結算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

　　4.4 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

　　4.5 本項目按下列第______項方式支付

　　4.5.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續完成后______日內向乙方全額付款。

　　4.5.2 分期支付

　　本合同生效后_______日內，支付合同價款_______%的預付款;

　　(按進度支付);

　　項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續完成后______日內支付合同價款的______%，其余______%作為質量保證金，質保期滿且無任何質量問題后______日內支付。

　　4.6 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發票提交給甲方。

　　4.7 乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。

　　收款人：_________________________。

　　開戶行：_________________________。

　　賬號：___________________________。

　　第五條 交貨與驗收

　　5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　5.2 定作物的交付方式及地點

　　5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現場制作交貨)。

　　5.2.2 交貨地點：__________________________________________________。

　　5.3 驗收應依據本合同約定的相關質量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規定辦理。

　　5.4 驗收方式：___________________________________________________。

　　5.5 驗收時間：定作人應在貨到后______日內進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內答復，逾期未答復的以定作人驗收結果為準。

　　5.6 驗收結果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。

　　5.7 驗收過程中因質量等方面出現異議，應提交技術監督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結果作為驗收依據。

　　第六條 質量保證

　　6.1 質量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。

　　6.2 質量保證期內，由于承攬人責任導致質量事故時，則質量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。

　　6.3 質量保證期內，出現質量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質量仍不符合約定的，質量保證金將不再返還，實際損失超過質量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。

　　6.4 定作人派員或委托第三方監督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質量的責任。

　　第七條 技術資料的提供及保密要求

　　7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數據等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。

　　7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

　　第八條 雙方的權利義務

　　8.1 定作人的權利

　　8.1.1 對承攬人加工過程進行監督檢查，發現承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。

　　8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。

　　8.1.3 根據工作需要調整工作量。

　　8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。

　　8.1.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.2 定作人的義務

　　8.2.1 中途變更加工物數量、規格、質量或設計等，應提前日通知承攬人。

　　8.2.2 按約定驗收定作物。

　　8.2.3 按約定支付合同價款。

　　8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協助時，定作人有義務協助。

　　8.2.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.3 承攬人的權利

　　8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數據等。

　　8.3.2 定作人中途變更加工定作物數量、規格、質量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。

　　8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。

　　8.3.4 按合同約定收取價款。

　　8.3.5 其他約定：___________________________________________________。

　　8.4 承攬人的義務

　　8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。

　　8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工制作。

　　8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

　　8.4.4 未經定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。

　　8.4.5 加工期間接受定作人監督檢查。

　　8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質量證明。

　　8.4.7 其他約定：___________________________________________________。

　　第九條 違約責任

　　9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

　　9.2 如發生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。

　　9.3 未經定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。

　　9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。

　　9.5 定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

　　9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向對方承擔賠償責任。

　　9.7 發生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。

　　第十條 不可抗力

　　10.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發生后______小時內及時通知對方，并在其后_____日內向對方提供有效證明文件。

　　10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。

　　第十一條 爭議的解決

　　11.1 因合同發生爭議，雙方應協商解決。

　　11.2 如協商不成，可選擇下列第______項確定：

　　11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;

　　11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。

　　第十二條 知識產權的瑕疵擔保

　　因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發生侵犯第三方專利權、商業機密等情況。若發生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產生的全部法律和經濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。

　　第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

　　13.1 本合同經雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規效力性強制性規定的，以實際履行日期為合同生效日期。

　　13.2 雙方協商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。

　　13.3 發生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向對方發出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。

　　13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現;

　　13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經催告后_______日內仍未交貨，定作人有權解除合同;

　　13.3.3 定作物質量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;

　　13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;

　　13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。

　　13.4 發生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：

　　13.4.1 合同已經按照約定履行完畢;

　　13.4.2 雙方協商解除合同;

　　13.4.3 法律規定的其他情形。

　　13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。

　　第十四條 通知與送達

　　14.1 所有根據本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯系地址。

　　14.1.1 親自送達的，有簽收回執。

　　14.1.2 通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。

　　14.1.3 通過電傳或者傳真送達的，有回執。

　　14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執確定的送達日期為準。

　　14.3 本合同通知及送達的詳細信息如下：

　　定作人(甲方)：______________

　　_________年______月________日

　　承攬人(乙方)：______________

　　_________年______月________日

定作合同（示范文本） 篇26

　　定作人(甲方)：_____________

　　承攬人(乙方)：_____________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》以及其他有關法律法規的規定，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，達成如下協議：

　　第一條品名、數量、價款

　　一、產品名稱：_________________;型號：_____________________;

　　櫥柜產地：_________________;總價款：________________元。

　　二、甲方定制的櫥柜及配套產品的數量單價詳見附件一《核價清單》，其設計圖紙詳見附件二《設計圖紙》。

　　第二條質量標準

　　按以下第_______種方式執行：

　　一、執行現行國家標準。

　　二、___________________________。

　　第三條支付方式

　　本合同價款按以下第_______種方式支付：

　　一、甲方于_______年____________月____________日前向乙方支付全部價款。

　　二、__________________________。

　　第四條交付與安裝

　　一、本合同所訂櫥柜按以下第_______種方式交付：

　　1.乙方應于_______年____________月____________日將櫥柜柜體送到甲方指定地點。運費_________________元由___________方承擔;

　　2.甲方于_______年____________月____________日至___________自提。

　　二、乙方應在櫥柜柜體交貨后___________日內完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應在___________日內進行臺面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工，期間不得超過___________日。

　　第五條驗收

　　一、甲方應于櫥柜安裝完畢后___________日內會同乙方人員對所安裝的櫥柜進行驗收。

　　二、有質量異議的，雙方同意委托進行鑒定。

　　第六條雙方的權利與義務

　　一、甲方廚房應具備如下安裝條件(可附頁)：_________。

　　二、甲方應于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖，并在墻上將墻內的暗線、暗管標示清楚。

　　三、甲方自購的與櫥柜安裝有關的廚房設備及功能件應在安裝之前全部到場，以便乙方開展定位、挖孔等工作。

　　四、乙方提供廚房設備及功能件的，由乙方負責安裝至圖紙標示位置，但其電、氣、水的接通由甲方負責。

　　五、櫥柜安裝驗收通過后，乙方應向甲方提供發票、產品質量合格證明、使用說明和保修卡等資料。

　　六、本櫥柜產品保修期___________年，至驗收合格通過之日起計算。

　　第七條違約責任

　　一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期價款部分的_________________%向對方支付違約金。

　　二、乙方逾期完工的，每逾期一日，按照本合同總價款的_________________%向對方支付違約金。

　　三、櫥柜產品質量不符合本合同約定，乙方應當無償返工或更換，因返工或更換造成逾期完工的，乙方應承擔違約責任。經乙方返工或更換后，仍未達到約定的質量標準的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。

　　四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的，交貨、安裝完工日順延，由此造成乙方損失的，甲方應當賠償。

　　五、乙方提供的門板或臺面材料、廚房設備或功能件，發生缺貨情況的，乙方應及時通知甲方，甲方有權重新選擇，乙方應以甲方重新選擇部分價款的_________________%作補償。其中門板或臺面材料缺貨，致使甲方無法實現合同目的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。

　　六、_____________。

　　第八條其他約定_____________。

　　第九條爭議解決

　　雙方發生爭議的，可協商解決，或向有關部門申請調解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁而選擇向法院提起訴訟的，請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去)。

　　第十條本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份，經雙方簽字或蓋章后生效。

　　定作人(甲方)：___________承攬人(乙方)：___________

　　住所：__________住所：__________

　　聯系電話：___________聯系電話：___________

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代理：___________委托代理人：_______

　　開戶銀行：___________開戶銀行：___________

　　賬號：________________賬號：________________

　　編碼：_______________編碼：_________________

　　簽訂地點：___________簽訂地點：___________

　　簽訂時間：___________簽訂時間：___________

定作合同（示范文本） 篇27

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　第二條　加工成品質量要求：_____________________________________。

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量：_________________________

　　(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條　技術資料，圖紙提供辦法：_______________________

　　(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條　價款或酬金：_____________________________________

　　第六條　驗收標準和方法：__________________________

　　(1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條　交(提)貨的時間和地點：____________________________

　　(1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條　包裝要求及費用負擔：__________________________________

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：__________________________________

　　第十條　結算方式及期限：_____________________________________

　　第十一條 其他：

　　___________________________________________

　　(如：1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還等等。)

　　第十二條　承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條　定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條　糾紛的處理：

　　1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：

　　(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院提起訴訟。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份。

　　甲方：_____________________

　　_________年______月________日

　　乙方：______________________

　　_________年______月________日

定作合同（示范文本） 篇28

　　合同編號：

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　承攬方：

　　簽訂時間：   年  月  日

　　一：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限?

　　二：定作方帶料

　　三：質量要求、技術標準

　　四：承攬方對質量負責的條件及期限

　　五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求

　　六：驗收標準、方法和期限

　　七：包裝要求及費用負擔

　　八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

　　九：交付定金、預付款數額及時間

　　十：結算方式及期限?

　　十一：違約責任

　　十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

　　十三：解決合同糾紛的方式

　　十四：雙方協商的其它條款

　　定作方        承攬方

　　單位名稱(章)     單位名稱(章)    鑒(公)證意見

　　單位地址       單位地址

　　法定代表人      法定代表人      經辦人  簽(公)證機關(章)

　　委托代理人      委托代理人

　　電話         電話

　　電掛         電掛

　　開戶銀行       開戶銀行

　　帳號         帳號

　　年  月  日

　　郵政編碼       郵政編碼

　　有效期限：   年  月   日至  年   月  日