定作合同（通用11篇）
定作合同 篇1
甲方(定作人)：
乙方(承攬人)：
鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第一條 定作物概況
第二條 定作物的材料要求
2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。
2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質(zhì)量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關資料。
第三條 定作物的質(zhì)量要求和技術標準
3.1 定作物的技術標準和質(zhì)量要求:_________________________。
3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。
3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。
3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第四條 價金的構成及結(jié)算
4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。
4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi)，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
4.3 外部合同、非封閉結(jié)算關聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序：
4.3.1 網(wǎng)下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)
網(wǎng)下審查需乙方提交：合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。
4.3.2 網(wǎng)上審查程序：甲方所屬單位業(yè)務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經(jīng)領導審批的不經(jīng)過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)
網(wǎng)上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
4.4 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
4.5 本項目按下列第______項方式支付
4.5.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。
4.5.2 分期支付
4.5.2.1 本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價款_______%的預付款;
4.5.2.2 (按進度支付);
4.5.2.3 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。
4.6 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發(fā)票提交給甲方。
4.7 乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。
收款人：_________________________。
開戶行：_________________________。
賬號：___________________________。
第五條 交貨與驗收
5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
5.2 定作物的交付方式及地點
5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。
5.2.2 交貨地點：__________________________________________________。
5.3 驗收應依據(jù)本合同約定的相關質(zhì)量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規(guī)定辦理。
5.4 驗收方式：___________________________________________________。
5.5 驗收時間：定作人應在貨到后______日內(nèi)進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內(nèi)答復，逾期未答復的以定作人驗收結(jié)果為準。
5.6 驗收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。
5.7 驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應提交技術監(jiān)督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。
第六條 質(zhì)量保證
6.1 質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
6.2 質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責任導致質(zhì)量事故時，則質(zhì)量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。
6.3 質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實際損失超過質(zhì)量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。
6.4 定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責任。
第七條 技術資料的提供及保密要求
7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內(nèi)答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。
7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經(jīng)定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。
第八條 雙方的權利義務
8.1 定作人的權利
8.1.1 對承攬人加工過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。
8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
8.1.3 根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。
8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。
8.1.5 其他約定：___________________________________________________。
8.2 定作人的義務
8.2.1 中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應提前日通知承攬人。
8.2.2 按約定驗收定作物。
8.2.3 按約定支付合同價款。
8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時，定作人有義務協(xié)助。
8.2.5 其他約定：___________________________________________________。
8.3 承攬人的權利
8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數(shù)據(jù)等。
8.3.2 定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。
8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
8.3.4 按合同約定收取價款。
8.3.5 其他約定：___________________________________________________。
8.4 承攬人的義務
8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。
8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工制作。
8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
8.4.4 未經(jīng)定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。
8.4.5 加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質(zhì)量證明。
8.4.7 其他約定：___________________________________________________。
第九條 違約責任
9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
9.2 如發(fā)生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。
9.3 未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。
9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
9.5 定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向?qū)Ψ匠袚r償責任。
9.7 發(fā)生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。
第十條 不可抗力
10.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。
10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。
第十一條 爭議的解決
11.1 因合同發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。
11.2 如協(xié)商不成，可選擇下列第______項確定：
11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;
11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。
第十二條 知識產(chǎn)權的瑕疵擔保
因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發(fā)生侵犯第三方專利權、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。
第十三條 合同的生效、變更、解除和終止
13.1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強制性規(guī)定的，以實際履行日期為合同生效日期。
13.2 雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。
13.3 發(fā)生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。
13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);
13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權解除合同;
13.3.3 定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;
13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;
13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。
13.4 發(fā)生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：
13.4.1 合同已經(jīng)按照約定履行完畢;
13.4.2 雙方協(xié)商解除合同;
13.4.3 法律規(guī)定的其他情形。
13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。
第十四條 通知與送達
14.1 所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。
14.1.1 親自送達的，有簽收回執(zhí)。
14.1.2 通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
14.1.3 通過電傳或者傳真送達的，有回執(zhí)。
14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執(zhí)確定的送達日期為準。
14.3 本合同通知及送達的詳細信息如下：
定作人(甲方)：______________
通訊地址：____________________
聯(lián)系人：______________________
聯(lián)系電話/傳真：_______________
承攬人(乙方)：______________
通訊地址：____________________
聯(lián)系人：______________________
聯(lián)系電話/傳真：_______________
第十五條 其他約定
15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。
15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。
15.3 本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。
15.4 如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。
15.5 本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方：_________________________ 乙方：_____________________
法定地址：_____________________ 法定地址：_________________
法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________
(或授權簽約人)：_____________ (或授權簽約人)：_________
聯(lián)系電話：_____________________ 聯(lián)系電話：_________________
銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________
定作合同 篇2
合同編號：____________
定作人：________________________
簽訂地點：______________________
承攬人：________________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 承攬人提供的材料
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限
__________________________________________
第四條 定作物的技術標準、質(zhì)量要求
___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件
__________________________________________
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
__________________________________________
第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內(nèi)答復。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔
___________________________________________
第九條 定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點
___________________________________________
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限
___________________________________________
第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款（大寫）________________元。
第十三條 報酬及材料費的結(jié)算方式及期限
____________________________________________
第十四條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________________元。
第十五條 本合同解除的條件
____________________________________________
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是/否）可以留置定作物。
第十七條 違約責任：__________________________
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
（一）提交 ________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項：_________________________
監(jiān)制部門：_____________________ 印制單位：_____________________
定作合同 篇3
甲方：___________________ 乙方：___________________
身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________
聯(lián)系電話：_______________ 聯(lián)系電話：_______________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質(zhì)量要求：_____________________________________。
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：_________________________
(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條 價款或酬金：_____________________________________
第六條 驗收標準和方法：__________________________
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點：____________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔：__________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：__________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：_____________________________________
第十一條 其他：
___________________________________________
(如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還等等。)
第十二條 承攬方的違約責任：
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第 種方式解決：
(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向 人民法院提起訴訟。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。
甲方：_____________________ 乙方：______________________
住址：_____________________ 住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________ 聯(lián)系電話：__________________
開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________
賬號：_____________________ 賬號：______________________
_________年______月______日 _________年______月________日
簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________
定作合同 篇4
合同編號：____________
甲方：___________________ 乙方：___________________
身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________
聯(lián)系電話：_______________ 聯(lián)系電話：_______________
雙方在平等互愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就定作_________，達成如下協(xié)議：
第一條 定作項目：_________________________
第二條 加工物
加工物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 承攬人提供的材料
材料名稱商標規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量質(zhì)量材料費
單價金額
合計人民幣金額(大寫)
第四條 材料檢驗
定作人于_________的期限內(nèi)，對承攬人提供的材料采用_________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：符合_________標準。
定作人可以在_________期限內(nèi)對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。
第五條 資料提供
1.定作人應該在合同簽訂后_________日內(nèi)(即_________年_______月_______日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復。
第六條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第七條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：_________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第八條 質(zhì)量標準
定作物的技術標準為：_________________________。質(zhì)量要求為：_________________________。
第九條 包裝
定作物的包裝要求：_________________________。包裝的費用由_________負擔。
第十條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十一條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十二條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十三條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十四條 定作物的交付
定作物完成后，承攬人應該在_________期限內(nèi)，在_________地點，以_________交付方式交付給定作人。
第十五條 定作物的驗收
驗收方法：_________________________________。
驗收期限：_________________________________。
驗收地點：_________________________________。
第十六條 質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_________________________。
第十七條 付款
1.定作人應在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)_________元。
2.其結(jié)算方式為：_________________，結(jié)算期限為：_________________。
第十八條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十九條 本合同解除的條件
1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第二十條 違約責任
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬人的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____%或酬金總額_____的違約金。
2.定作人的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金______%的違約金
第二十一條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起3日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十二條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出3天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向 人民法院起訴。
第二十五條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后3日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十六條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十七條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十八條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
甲方：_____________________ 乙方：______________________
住址：______________________ 住址：______________________
聯(lián)系電話：__________________ 聯(lián)系電話：__________________
開戶銀行：__________________ 開戶銀行：__________________
賬號：_______________________賬號：______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
定作合同 篇5
合同編號：_________
承攬人：_______________
法定住址：_________________
法定代表人：_____________
職務：____________________
委托代理人：_____________
身份證號碼：_____________
通訊地址：_________________
編碼：_________________
聯(lián)系人：_______________
電話：____________________
傳真：____________________
帳號：____________________
電子信箱：_________________
定作人：_______________
法定住址：_________________
法定代表人：_____________
職務：____________________
委托代理人：_____________
身份證號碼：_____________
通訊地址：_________________
編碼：_________________
聯(lián)系人：_______________
電話：____________________
傳真：____________________
帳號：____________________
電子信箱：_________________
雙方在平等互愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就定作__________，達成如下協(xié)議：
第一條定作項目：_____________
第二條加工物
加工物名稱：____________________
規(guī)格型號：____________________
計量單位：____________________
數(shù)量：____________________
報酬：____________________
單價：____________________
金額：____________________
合計人民幣金額(大寫)：____________________
第三條承攬人提供的材料
材料名稱：____________________
商標：____________________
規(guī)格型號：____________________
生產(chǎn)廠家：____________________
計量單位：____________________
數(shù)量：____________________
質(zhì)量：____________________
材料費：____________________
單價：____________________
金額：____________________
合計人民幣金額(大寫)：____________________
第四條材料檢驗
定作人于__________的期限內(nèi)，對承攬人提供的材料采用__________的方法進行檢驗，其檢驗的標準為：__________符合__________標準。
定作人可以在__________期限內(nèi)對材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。
第五條資料提供
1.定作人應該在合同簽訂后__________日內(nèi)(即__________年________________月________________日前)提供技術資料、圖紙樣品及工藝要求。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的__________日內(nèi)答復。
第六條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：______。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第七條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第八條質(zhì)量標準
定作物的技術標準為：_____________。質(zhì)量要求為：_____________。
第九條包裝
定作物的包裝要求：_____________。包裝的費用由__________負擔。
第十條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十一條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：_______。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______________天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十二條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十三條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十四條定作物的交付
定作物完成后，承攬人應該在__________期限內(nèi)，在__________地點，以__________交付方式交付給定作人。
第十五條定作物的驗收
驗收方法：_______。
驗收期限：_______。
驗收地點：_______。
第十六條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_______。其保證質(zhì)量的前提條件為：_____________。
第十七條付款
1.定作人應在__________年__________月__________日前向承攬人交付定金，共計(大寫)__________________元。
2.其結(jié)算方式為：________，結(jié)算期限為：________。
第十八條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十九條本合同解除的條件
1.定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第二十條違約責任
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬人的違約責任：__________不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額____________的違約金。
2.定作人的違約責任：__________中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價款總值__________%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金__________%的違約金
第二十一條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_______。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十二條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出__________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決
(1)提交__________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十五條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后__________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十六條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十七條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十八條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為__________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
3.本合同正本一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。
承攬人(蓋章)：____________定作人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________簽訂地點：_____________
定作合同 篇6
合同編號：_________
定作人：_________
簽訂地點：________
承攬人：_________
簽訂時間：_____________年________月________日
第一條定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
定作物名稱：_____________
規(guī)格型號：_____________
計量單位：_____________
數(shù)量：____________________
報酬：____________________
交貨期限及數(shù)量：_____________
單價：____________________
金額：____________________
合計：____________________
合計人民幣金額(大寫)：_________
(注：_________空格如不夠用，可以另接)
第二條承攬人提供的材料
序號：____________________
材料名稱：____________________
牌號商標：____________________
規(guī)格型號：____________________
生產(chǎn)廠家：____________________
計量單位：____________________
用料數(shù)量：____________________
質(zhì)量：____________________
單價：____________________
金額：____________________
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限
____________
第四條定作物的技術標準、質(zhì)量要求
______________
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件
____________
第六條定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求
____________
第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復。
第八條定作物的包裝要求及費用負擔
______________
第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條定作物交付的方式及地點
______________
第十一條定作物檢驗標準、方法、地點及期限
______________
第十二條定作人在_______年_______月_______日前向承攬人預付材料款(大寫)______________元。
第十三條報酬及材料費的結(jié)算方式及期限
_______
第十四條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)______元。
第十五條本合同解除的條件_______
第十六條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十七條違約責任：_____________
第十八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十九條其他約定事項：___________
定作人
定作人(章)：_________
住所：______________
法定代表人：_________
居民身份證號碼：_________
委托代理人：_________
電話：______________
開戶銀行：_________
賬號：______________
編碼：______________
承攬人
承攬人(章)：_________
住所：______________
法定代表人：_________
居民身份證號碼：_________
委托代理人：_________
電話：______________
開戶銀行：_________
賬號：______________
編碼：______________
鑒(公)證意見：_________
鑒(公)證機關(章)
經(jīng)辦人：______________
監(jiān)制部門：___________
印制單位：___________
定作合同 篇7
定作合同
合同編號：_________________
定作人：
______________________________________________________
承攬人：
______________________________________________________
簽訂時間：_________________
簽訂地點：_________________
第一條
加工物
加工物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條
承攬人提供的材料
材料名稱
商標
規(guī)格型號
生產(chǎn)廠家
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
材料費
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條
定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：____________________________。
第四條
定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求______________________________。
第五條
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的___________日內(nèi)答復。
第六條
定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：______________________________________________________________________________。
第七條
定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________________________________________________。
第八條
定作物的技術標準、質(zhì)量要求：_________________________________________________________。
第九條
定作物的包裝要求及費用負擔：___________________________________________________。
第十條
定作物的交付方式、期限及地點：__________________________________________________。
第十一條
定作物的驗收、方法、期限及地點：________________________________________________________。
第十二條
承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：______________________________________________________。
第十三條
定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)__________________ 元。
第十四條
結(jié)算方式及期限：____________________________________________________________________________。
第十五條
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條
本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。(二)
第十七條
違約責任：__________________________________________________________________________________。違約金或損失賠償額計算方法：________________________________________________________________。
第十八條
合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交_________________________________仲裁委員會仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起訴 。
第十九條
其他約定事項：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
郵政編碼：
承攬人(章)：
住所：
法定代表人：委
托代理人：
電話：
郵政編碼：
定作合同 篇8
甲方(定作人)：
乙方(承攬人)：
鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。
根據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第一條 定作物概況
第二條 定作物的材料要求
1.承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。
2.承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質(zhì)量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關資料。
第三條 定作物的質(zhì)量要求和技術標準
1.定作物的技術標準和質(zhì)量要求:。
2.定作物的包裝要求及費用負擔:。
3.定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。
4.定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第四條 價金的構成及結(jié)算
1.項目價金構成：該價金包括____________________。
2.項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi)，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
3.外部合同、非封閉結(jié)算關聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序：
4.網(wǎng)下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價格管理部門→甲方所屬單位審計部門→甲方概預算與定額管理中心→甲方審計處(需審計處審查項目)
網(wǎng)下審查需乙方提交：合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。
5.網(wǎng)上審查程序：甲方所屬單位業(yè)務主管部門→甲方所屬單位財務部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領導(機關職能處室、直屬部門已經(jīng)領導審批的不經(jīng)過此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項目)
網(wǎng)上審查時，乙方應在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。
6.乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
7.本項目按下列第______項方式支付
(1)一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。
(2)分期支付
本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價款_______%的預付款;
(按進度支付);
項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。
8.甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發(fā)票提交給甲方。
9.乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。
收款人：________________________。
開戶行：________________________。
賬號：__________________________。
第五條 交貨與驗收
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.定作物的交付方式及地點
(1)交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。
(2)交貨地點：________________________。
3.驗收應依據(jù)本合同約定的相關質(zhì)量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規(guī)定辦理。
4.驗收方式：_____________________________。
5.驗收時間：定作人應在貨到后______日內(nèi)進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內(nèi)答復，逾期未答復的以定作人驗收結(jié)果為準。
6.驗收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。
7.驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應提交技術監(jiān)督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。
第六條 質(zhì)量保證
1.質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
2.質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責任導致質(zhì)量事故時，則質(zhì)量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。
3.質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬人負責返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實際損失超過質(zhì)量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。
4.定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責任。
第七條 技術資料的提供及保密要求
1.定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內(nèi)答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。
2.承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經(jīng)定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。
第八條 雙方的權利義務
1.定作人的權利
(1)對承攬人加工過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。
(2)要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
(3)根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。
(4)要求承攬人提供必要的使用指導。
(5)其他約定：_____________________________________________________________。
2.定作人的義務
(1)中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應提前日通知承攬人。
(2)按約定驗收定作物。
(3)按約定支付合同價款。
(4)承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時，定作人有義務協(xié)助。
(5)其他約定：____________________________________________________________。
3.承攬人的權利
(1)要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數(shù)據(jù)等。
(2)定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。
(3)要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
(4)按合同約定收取價款。
(5)其他約定：_____________________________________________________________。
4.承攬人的義務
(1)定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。
(2)按合同約定的標準和要求進行加工制作。
(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
(4)未經(jīng)定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。
(5)加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
(6)按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質(zhì)量證明。
(7)其他約定：_____________________________________________________________________________。
第九條 違約責任
1.承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
2.如發(fā)生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。
3.未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。
4.定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
5.定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
6.任何一方違反本合同第八條約定,應向?qū)Ψ匠袚r償責任。
7.發(fā)生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。
第十條 不可抗力
1.由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。
2.因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。
第十一條 爭議的解決
1.因合同發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。
2.如協(xié)商不成，可選擇下列第______項確定：
3.向____________仲裁委員會申請仲裁;
4.向____________人民法院提起訴訟。
第十二條 知識產(chǎn)權的瑕疵擔保
因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發(fā)生侵犯第三方專利權、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。
第十三條 合同的生效、變更、解除和終止
1.本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強制性規(guī)定的，以實際履行日期為合同生效日期。
2.雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。
3.發(fā)生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。
(1)因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);
(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權解除合同;
(3)定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;
(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;
(5)定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。
4.發(fā)生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：
(1)合同已經(jīng)按照約定履行完畢;
(2)雙方協(xié)商解除合同;
(3)法律規(guī)定的其他情形。
5.合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。
第十四條 通知與送達
1.所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。
(1)親自送達的，有簽收回執(zhí)。
(2)通過掛號空郵(或國際公認特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁規(guī)定的地址或者由另一方書面指定的其他地址。
(3)通過電傳或者傳真送達的，有回執(zhí)。
2.本合同所指送達日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第3個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執(zhí)確定的送達日期為準。
3.本合同通知及送達的詳細信息如下：
定作人(甲方)：______________
通訊地址：____________________
聯(lián)系人：______________________
聯(lián)系電話/傳真：_______________
承攬人(乙方)：______________
通訊地址：____________________
聯(lián)系人：______________________
聯(lián)系電話/傳真：_______________
第十五條 其他約定
1.定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。
2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。
3.本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。
4.如雙方預料到本合同履行過程中，可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應與本合同同時簽訂，同時生效。
5.本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方：___________________________乙方：_____________________
法定地址：_____________________ 法定地址：_________________
法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________
(或授權簽約人)：_____________ (或授權簽約人)：_________
聯(lián)系電話：_____________________ 聯(lián)系電話：_________________
銀行賬號：_____________________ 銀行賬號：_________________
定作合同 篇9
合同編號：___________
甲方：___________________ 乙方：___________________
法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_______________ 聯(lián)系電話：_______________
鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。
根據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第一條 定作物概況
第二條 定作物的材料要求
2.1 承攬人應當依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗。
材料名稱規(guī)格型號質(zhì)量提供日期
2.2 承攬人應當保證其所提供的材料、設備和構件質(zhì)量符合國家標準和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關資料。
第三條 定作物的質(zhì)量要求和技術標準
3.1 定作物的技術標準和質(zhì)量要求:_________________________。
3.2 定作物的包裝要求及費用負擔:_________________________。
3.3 定作人應當在______年______月______日前提供技術資料、圖紙等。
3.4 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第四條 價金的構成及結(jié)算
4.1 項目價金構成：該價金包括_________________________。
4.2 項目驗收(包括階段驗收和最終驗收)合格后______日內(nèi)，乙方應攜帶相關資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過程中，一個審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應將相關資料提交甲方下一個審查審批部門審查。
4.3 乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時，每逾期一日或延誤一日應當承擔合同價款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。
4.4 本項目按下列第______項方式支付
4.4.1 一次總付：項目最終驗收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。
4.4.2 分期支付
4.4.2.1 本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價款_______%的預付款;
4.4.2.2 (按進度支付);
4.4.2.3 項目最終驗收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無任何質(zhì)量問題后______日內(nèi)支付。
4.5 甲方向乙方支付價款前，乙方應先將符合甲方財務要求的發(fā)票提交給甲方。
4.6 乙方應對其指定的下列賬戶信息的真實性、安全性、準確性負責，甲方不承擔此信息外的任何責任。
收款人：_________________________。
開戶行：_________________________。
賬號：___________________________。
第五條 交貨與驗收
5.1 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
5.2 定作物的交付方式及地點
5.2.1 交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場制作交貨)。
5.2.2 交貨地點：
__________________________________________________。
5.3 驗收應依據(jù)本合同約定的相關質(zhì)量要求和技術標準，如合同未明確約定的，按照合同法的有關規(guī)定辦理。
5.4 驗收方式：
___________________________________________________。
5.5 驗收時間：定作人應在貨到后______日內(nèi)進行驗收。驗收中認為有問題的應在______日內(nèi)書面通知承攬人。承攬人應在收到通知后_______日內(nèi)答復，逾期未答復的以定作人驗收結(jié)果為準。
5.6 驗收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應無償負責修整或重做。
5.7 驗收過程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應提交技術監(jiān)督機構進行鑒定，以該機構出具的鑒定結(jié)果作為驗收依據(jù)。
第六條 質(zhì)量保證
6.1 質(zhì)量保證期限自交貨驗收合格之日起________個月。
6.2 質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責任導致質(zhì)量事故時，則質(zhì)量保證期應自承攬人整改，定作人重新驗收合格后另行計算。
6.3 質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，承攬人負責免費返修、整改。承攬人不能按定作人的要求無償返修、整改或整改后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實際損失超過質(zhì)量保證金的，按實際損失承擔賠償責任。
6.4 定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過程,并不替代或解除承攬人對定作物質(zhì)量的責任。
第七條 技術資料的提供及保密要求
7.1 定作人應按合同的約定及時提供有關的技術要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術資料，承攬人應當認真核對，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的不全面的，應在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議或說明，定作人應在收到書面異議的_______日內(nèi)答復。逾期不提出的，視為定作人提供的有關資料符合承攬人履行合同的要求。
7.2 承攬人對定作人提供的所有技術資料應當保守秘密，未經(jīng)定作人書面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。
第八條 雙方的權利義務
8.1 定作人的權利
8.1.1 對承攬人加工過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權要求承攬人返工、修理或者重作。
8.1.2 要求承攬人及時更換不符合約定的原材料。
8.1.3 根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。
8.1.4 要求承攬人提供必要的使用指導。
8.1.5 其他約定：
___________________________________________________。
8.2 定作人的義務
8.2.1 中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應提前日通知承攬人。
8.2.2 按約定驗收定作物。
8.2.3 按約定支付合同價款。
8.2.4 承攬人在加工制作過程中需要定作人協(xié)助時，定作人有義務協(xié)助。
8.2.5 其他約定：
___________________________________________________。
8.3 承攬人的權利
8.3.1 要求定作人提供與定作物有關的技術資料、數(shù)據(jù)等。
8.3.2 定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計要求的，有權要求其支付相應價款。
8.3.3 要求承攬人按合同驗收、接收定作物。
8.3.4 按合同約定收取價款。
8.3.5 其他約定：
___________________________________________________
。
8.4 承攬人的義務
8.4.1 定作人提供的圖紙或者技術資料不符合約定的，應及時通知定作人。
8.4.2 按合同約定的標準和要求進行加工制作。
8.4.3 妥善保管定作人提供的材料及工作成果。
8.4.4 未經(jīng)定作人書面同意，不得將定作物交第三方完成。
8.4.5 加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。
8.4.6 按合同約定及時提交工作成果，并提交必要的技術資料和質(zhì)量證明。
8.4.7 其他約定：
___________________________________________________
。
第九條 違約責任
9.1 承攬人未按期交貨，每逾期一日，應向定作人支付遲延交貨部分價金金額______%的違約金，同時負責賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
9.2 如發(fā)生5.6情形,定作人有權要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應承擔賠償責任。
9.3 未經(jīng)定作人書面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權拒付合同價款并保留解除合同的權利。
9.4 定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應向承攬人支付未付價款金額______%的違約金。
9.5 定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
9.6 任何一方違反本合同第八條約定,應向?qū)Ψ匠袚r償責任。
9.7 發(fā)生其他違約情形，違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯，應各自承擔相應責任。
第十條 不可抗力
10.1 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其他不可預見、不可避免、不可克服的事件，導致不能完全或部分履行本合同義務，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔違約責任，但應在不可抗力發(fā)生后______小時內(nèi)及時通知對方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。
10.2 因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務或未采取有效措施避免、減少損失的，應就擴大的損失負賠償責任。
第十一條 爭議的解決
11.1 因合同發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。
11.2 如協(xié)商不成，可選擇下列第______項確定：
11.2.1 向____________仲裁委員會申請仲裁;
11.2.2 向____________人民法院提起訴訟。
第十二條 知識產(chǎn)權的瑕疵擔保
因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項目技術有關的資料、圖紙、設備、材料、工序工藝、軟件及其他知識產(chǎn)權，應保障對方在使用時不存在權利上的瑕疵，不會發(fā)生侵犯第三方專利權、商業(yè)機密等情況。若發(fā)生侵害第三方權利的情況，提供方應負責與第三方交涉，并承擔由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟責任。因侵權給合同相對人造成損失的應給予賠償。
第十三條 合同的生效、變更、解除和終止
13.1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實際履行且不違反法律法規(guī)效力性強制性規(guī)定的，以實際履行日期為合同生效日期。
13.2 雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應采用書面形式。
13.3 發(fā)生下列情形之一的,解除權人可單方解除合同，但應向?qū)Ψ桨l(fā)出書面的合同解除通知，通知到達對方時合同解除。
13.3.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn);
13.3.2 承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權解除合同;
13.3.3 定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補救措施的，定作人有權解除合同;
13.3.4 承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權解除合同;
13.3.5 定作人可以隨時解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應當予以賠償。
13.4 發(fā)生下列情形之一的，本合同的權利義務終止：
13.4.1 合同已經(jīng)按照約定履行完畢;
13.4.2 雙方協(xié)商解除合同;
13.4.3 法律規(guī)定的其他情形。
13.5 合同變更、解除或終止,不能免除違約方應承擔的違約責任，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。
第十四條 通知與送達
14.1 所有根據(jù)本合同作出的通知或者報告應以書面形式作出，并以以下方式送達對方。本合同任何一方為了本合同目的可以書面通知對方變更聯(lián)系地址。
14.1.1 親自送達的，有簽收回執(zhí)。
14.2 本合同所指送達日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達的，均以收件人簽收日期為準;郵寄送達的，以郵局郵戳注明的收件日期為準，沒有收件日期的以郵件寄出后第 個工作日為準;電傳或者傳真送達的以回執(zhí)確定的送達日期為準。
第十五條 其他約定
15.1 定作人未向承攬人支付價金的，承攬人可以留置定作物。
15.2 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。
15.3 本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權簽約人簽字并蓋章后生效。
15.4 本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：___________
住址：_____________________ 住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________ 聯(lián)系電話：__________________
開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________
賬號：_____________________ 賬號：______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
定作合同 篇10
定作人：_________________________
承攬人：_________________________
簽訂地點：_______________________
簽訂時間：_______年_____月_____日
第一條 加工物
第二條 攬人提供的材料
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限：_____________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：___________________。
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復。
第六條 定作人（是/否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：
________________________________________________________________________。
第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：________________________________________。
第八條 定作物的技術標準、質(zhì)量要求：__________________________________________。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔：__________________________________________。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點：________________________________________。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點：____________________________________
第十二條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：________________________________。
第十三條 定作人應在______年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）______________________。
第十四條 結(jié)算方式及期限：____________________________________________________。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
（二）____________________________________________________________________。
第十七條 違約責任：__________________________________________________________。
違約金或損失賠償額計算方法：__________________________________________________。
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決；
（一）提交_________仲裁委員會仲裁。
（二）依法向_________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項：_______________________________________________________。
定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
承攬方
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
郵政編碼：
鑒（公）證意見：
經(jīng)辦人：
鑒（公）證機關（章）
______年______月______日
（注：除國家另有規(guī)定外，鑒
（公）證實行自愿原則）
定作合同 篇11
承攬方：_________
定作方：_________
定作方委托承攬方加工________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名：_________
規(guī)格：_________
單位：_________
數(shù)量：_________
備注：_________
第二條加工成品質(zhì)量要求：___________。
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：
(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法：
(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或
項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點：
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：________
第九條運輸辦法及費用負擔：________
第十條結(jié)算方式及期限：___________
第十一條其他：___________
(如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_____________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_______%(10______%--30______%幅度)或酬金總額的_______%(20______%--60______%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：_________加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份，交____________(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：______________________
代表人：______________________
地址：________________________
電話：________________________
開戶銀行：___________________
帳號：_______________________
承攬方：_____________________
代表人：_____________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：___________________
帳號：_______________________