工程款合同

工程款合同（精選14篇）

1.　工程款合同 篇一

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　因乙方承包甲方

　　工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同：

　　一、甲乙雙方共同協議商定工程價款：

　　雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(￥：_________________)。

　　二、工程款付款方式：

　　甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。

　　三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。

　　四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

　　五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。

　　六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。

　　七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　甲方代表簽字：_________________乙方代表簽字：_________________

　　________年____月____日

2.　工程款合同 篇二

　　甲方：____________有限公司

　　乙方：________________

　　身份證號：____________

　　________________________

　　身份證號：____________

　　丙方：________________

　　身份證號：____________

　　甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定，在自愿、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經過充分協商，達成如下協議：

　　一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。

　　二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。

　　三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。

　　四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔保關系解除。

　　五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。

　　六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。

　　六：本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系，互不牽涉。

　　七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。

　　八、本協議一式三份，自協議各方簽字或按手印之日起生效，協議各方各執一份。

　　甲方：____________

　　乙方：____________丙方：____________

　　______年______月______日

3.　工程款合同 篇三

　　工程合約編號：

　　承判人：

　　承判工程：

　　經物業管理有限公司和承判人雙方核對并同意：

　　一、最終結算工程款項如下：

　　1、完成合約工程金額：

　　2、額外工程金額：

　　3、代工金額：

　　4、其它金額：共計總金額：

　　二、總金額中應扣除的項目：

　　1、公司代支付材料及墊付等金額：

　　2、其它扣款：

　　三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至  年 月 日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。

　　雙方對上述結算數據今后不得提出異議，特立此據。

　　立協議人：

　　物業管理有限公司代表：

　　承判人：

　　代表：

　　日期：

4.　工程款合同 篇四

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理傭金事宜，達成如下協議：_________________

　　1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金，乙方同意接受。

　　該商品房坐落于房號，建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準)，單價元/平方米，總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。

　　2、雙方同意：_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》，開具等額購房發票后，甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。

　　3、乙方原則上不許退房，如果因為特殊原因退房，須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙，即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。

　　5、本協議自雙方簽字蓋章后生效，雙方應積極履行各自的義務，任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發票等理由，主張本協議無效或抵付行為未完成。

　　6、本協議一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　經辦人：_________________經辦人：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

5.　工程款合同 篇五

　　工程款合同仲裁申請書

　　申請人：_________________張__________,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________市__________縣__________鎮__________行政村__________苗,電話___________________

　　被申請人：_________________市__________建安工程有限公司,住所地__________市經濟開發區__________辦事處北__________室。法定代表人：_________________李__________,系該公司總經理。

　　案由：__________________糾紛

　　仲裁請求：_________________

　　1.裁決被申請人賠償申請人因停工、窩工造成的經濟損失共計人民幣__________元;

　　2.裁決被申請人承擔本案的仲裁費用。

　　事實與理由：_________________

　　申請人與被申請人于_____________年先后簽訂了四份協議,約定申請人承包__________苑L22、L33號樓土建及水電施工項目和__________苑L93B、L95、L96號樓墊層及基礎以及__________苑L101、L102號樓墊層及基礎工程。協議簽訂后,申請人根據協議的約定如約組織了工程施工。在協議履行過程中,被申請人多次違約。

　　申請人與被申請人于_____________年先后簽訂了《________________》,約定了付款和結算辦法以及停工、窩工期間的補償辦法。被申請人因違約拖欠的部分工程款、逾期付款的利息損失以及因停工、窩工造成申請人經濟損失中的部分損失,已經在__________仲裁委員會〔_____________〕_____仲裁字第__________號裁決書中予以解決。申請人因停工、窩工造成的其他經濟損失尚未得到賠償。

　　綜上所述,申請人為維護其合法權益,依據相關法律,特向貴院提起仲裁。請求貴院支持申請人的仲裁請求,依法及時審理。

　　此致

　　__________仲裁委員會

　　申請人：________________

　　_______________年_____月_____日

　　附：_________________1.《仲裁申請書》副本_____份;

　　2.證據清單及有關證據材料_____份。

6.　工程款合同 篇六

　　甲方：___建設工程有限公司 

　　乙方：___ 身份證號碼：

　　乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料)，經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協議：

　　1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛，車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。

　　2、乙方已對車況已完全知悉并認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。 

　　3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，并且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續，轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。

　　4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照，并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。

　　5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的任何費用。

　　6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。 

　　7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　8、本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：

　　代理人：

　　日期： 年 月日

　　乙方簽字：

　　日期： 年 月 日

7.　工程款合同 篇七

　　甲方：

　　乙方：

　　由于甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協議：

　　一、甲方用以抵頂工程款的'房產為 建筑面積 平方米，價款 小區 元。 號樓 室， 元， 經甲乙雙方協商就甲方以房

　　二、抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行 負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產權證時， 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。

　　三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。

　　四、甲方于 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。

　　五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等，乙方可以單方解除本協議，甲方應以現金支付所欠工程款 元。

　　六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。

　　七、本協議一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

8.　工程款合同 篇八

　　發包方（甲方）：_________

　　承包方（乙方）：_________

　　經雙方友好協議，甲方將綠化工程確定給乙方施工，為確保如期保質完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結合本工程具體情況，明確雙方職責，特簽訂本合同，條款如下：

　　1、工程地點：

　　昆山周市新鎮橫長涇路南側

　　2、工程總造價：

　　30000.00元（叁萬圓整）。

　　3、工期：

　　乙方確保在______年____月____日開工，于______年____月____日完工，工程標準達到合格率98%

　　4、開工準備

　　甲方前期使施工現場具備施工條件，并在開工后繼續負責解決該工程遺留問題；甲方在施工前準備好施工圖紙、技術交底等工作；乙方接到圖紙后，盡快做出材料計劃、施工組織設計及工程進度計劃報給甲方。

　　5、工程款支付

　　苗木栽植完畢，經初驗合格后，付合同總額的80%，余款的20%在質保期結束后付清。

　　6、工程質量

　　（1）所栽苗木質量必須符合工程要求，不得擅自改變苗木品種、規格及質量，所有苗木必須經過甲方驗收合格后方可栽植；

　　（2）施工過程中，乙方必須服從甲方的監督檢查和質量管理，如因質量問題造成返工，其費用由乙方全部負責；

　　（3）乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發生，后果自負；

　　（4）乙方要確保施工現場清潔，及時清理廢棄物。

　　7、養護管理和質量要求。

　　（1）大樹及時支撐，支柱與樹干相接部分應墊上防護物，以免磨傷樹皮；

　　（2）栽植后及時封堰澆透水；

　　（3）及時中耕除草、施肥、修剪，確保苗木正常生長；

　　（4）苗木要及時防治病蟲害；

　　（5）苗木管理期間，必須經常清理各種廢棄物；

　　（6）乙方包栽包活（樹死保更換，重新種植），在栽植完工后，要養護苗木15個月，其間發生的費用由乙方負擔。

　　8、違約責任

　　甲方責任：

　　（1）甲方接到乙方的驗收通知書后，及時按期組織驗收，甲方推遲驗收，其間每推遲一天償付給乙方逾期違約金按合同總額0.1%處罰。

　　（2）甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款，其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。

　　乙方責任：

　　（1）工程質量不符合合同的規定，負責無償修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。

　　（2）乙方必須確保在工期內完成施工任務，除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天按合同總額0.1%處罰

　　9、合同的生效與終止

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效。竣工結算，甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后條款終止。

　　10、合同份數

　　本合同一式兩份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執一份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。

　　11、本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲 方 ：_________乙 方：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

9.　工程款合同 篇九

　　甲方：___________________________ 合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條 房產地址

　　本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

　　第二條 抵付金額

　　甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。

　　抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

　　第三條 雙方義務

　　1.由于____花園是由多方合作共同開發，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。

　　2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。

　　3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。

　　第四條 債務結清

　　1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

　　2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。

　　3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。

　　第五條 工程進度

　　1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。

　　2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。

　　第六條 工程質量

　　1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續，甲方協助。

　　2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。

　　第七條 房產銷售

　　1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。

　　第八條 銷售服務

　　1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。

　　2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。

　　第九條 物業管理

　　房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。

　　第十條 違約責任

　　1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。

　　2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。

　　3.違約金的計算方法：________________。

　　第十一條 爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十二條 生效條件_____

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

　　聯系電話：________________________ 聯系電話：________________________

　　傳真：____________________________ 傳真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________ 賬號：____________________________

10.　工程款合同 篇十

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據甲乙雙方協商達成協議如下：_________________

　　一、抵頂資產情況

　　1、該車為抵頂的。

　　2、該車現值元。

　　3、該車各種證照齊全，相關費用繳至本協議簽訂之日。

　　二、車輛抵頂及辦理相關手續約定

　　1、本車抵頂工程款萬元，自本協議簽訂之日生效，乙方查驗并接受該車輛。

　　2、自抵頂車輛移交之日10日內，雙方辦理過戶手續。

　　3、車輛移交后，乙方在使用該車時所發生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔，與甲方無關：_________________協議生效后車輛所發生的一切費用由乙方承擔。

　　三、法律責任的約定

　　1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否則應承擔違約責任4萬元。

　　2、本協議簽訂生效后，任何一方均不得違約，否則違約方承擔法律責任。

　　四、其他約定

　　1、本協議自甲乙雙方蓋章后生效。

　　2、本協議一式二份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________年____月____日

11.　工程款合同 篇十一

　　申請人：______________興業工貿有限公司

　　住所：______________和平路_______________號郵政編碼：________________

　　法定代表人：_________________華__________總經理電話：_____________

　　委托代理人：________________律師事務所律師

　　被申請人：_________________李__________男19__________年_____月_____日生

　　住所：_________________市__________路_______________號郵政編碼：__________________電話：_____________

　　案由：_________________購銷合同拖欠貨款糾紛

　　仲裁請求：_________________

　　1.裁決被申請人交付所拖欠貨款人民幣__________元;

　　2.裁決被申請人支付違約金人民幣__________元;

　　3.裁決本案仲裁費用由被申請人承擔。

　　事實和理由：_________________

　　申請人與被申請人在_____________年_____月_____日簽訂《工礦產品購銷合同》一份,在合同履行中,(部分略)

　　此致

　　__________仲裁委員會

　　申請人：______________興業工貿有限公司(蓋章)

　　_____________年_____月_____日

12.　工程款合同 篇十二

　　最新的多被告工程款訴訟狀范文

　　原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

　　2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日

13.　工程款合同 篇十三

　　欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證復印件)，聯系地址，手機。

　　2.施工方(乙方)：_________________

　　3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。

　　4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。

　　5.甲方承諾，在年月日前向乙方支付剩余款項，支付方式如下：_________________

　　1)年月日前支付(大寫)元

　　2)年月日前支付(大寫)元

　　3)年月日前支付(大寫)元

　　6.收款銀行賬號：_________________

　　如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。

　　如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。

　　欠款人(簽名及加按手印)：_________________

　　立據日期：_________________

　　連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________

　　簽名日期：_________________

14.　工程款合同 篇十四

　　工程合約編號：__________

　　工程地點：____________

　　項目名稱：____________

　　工程名稱：____________工程

　　建設單位(甲方)：____________

　　承包單位(乙方)：____________

　　根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料，經甲方審核，并經雙方友好協商，達成竣工結算協議如下：

　　一、雙方一致同意乙方施工的上述合同范圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同范圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(￥______________元)，此結算金額為雙方認可的最終結算金額，該金額已包括但不限于上述工程范圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。

　　二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方于_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾：本協議簽訂后不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。

　　三、上述工程結算總造價，甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備注第2條)以及合同約定保修金(結算總造價的________%)的剩余工程款分次支付給乙方，但乙方須于付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限于竣工圖、電子文檔等)，否則甲方有權不予支付此筆剩余工程款。

　　剩余工程款計算如下：

　　_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)

　　1、上述金額單位均為人民幣元。

　　2、甲方實際支付上筆款項時，除扣除上述計算式中費用外，還應扣除乙方施工用水電費用、建筑工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用，但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。

　　四、雙方結算后須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務，包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。

　　如發生保修事宜，甲方書面或電話通知乙方，若乙方不能按要求履行保修義務，甲方可另行委托維修單位，所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除，如保修金額不足以支付保修費用的，乙方承諾承擔全部保修責任及費用。

　　五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年后，即____年_____月______日后的_______個工作日內，甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項后將工程質量保修金余額(如有)無息一次性支付給乙方。

　　六、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，雙方簽章后生效。

　　甲方：____________

　　日期：________年______月___日

　　乙方：_____________

　　日期：________年______月___日